时间:2022-03-25 13:59:26
引言:寻求写作上的突破?我们特意为您精选了12篇电信合同范文,希望这些范文能够成为您写作时的参考,帮助您的文章更加丰富和深入。
合同 评审 陷阱
一、案例概述
业主WCOM是某国新兴的电信运营商,在本国电信行业占有20%的市场份额,2008年批准获得3G运营牌照,之后其对3G基本设施建设工程进行了招标。电信承包商H采取最小化风险的策略投标,并最终中标。
该电信建设工程属于大型精密建造项目,要求极为严格,技术复杂,是一项全新的高难度工程,总造价X万美元,工期六个月,合同基本采用FIDIC99版设计一施工单价合同条件,并进行了适当的删减和调整。
该项目规模大,创新性强,受到技术、环境、资金等多方面影响和制约,并且业主要求严格依据合同验收项目,对承包商来说极富挑战性。承包商经过充分研究和分析准备,对合同中存在的分歧性条款提出修改要求,并最终与业主达成了一致。
由于在项目初期,双方建立了较为完备合理的合同关系,为项目的顺利实施奠定了良好的基础。建设中承包商投入大量人力、物力和财力,密切与业主配合,圆满按期保质完成了该项目建设任务,受到了业主和当地政府的一致好评。
二、案例分析
以下从本工程重要的典型分歧条款出发,对出现的“陷阱”逐个展开分析和评述。希望可以提供经验与启示,以使承包商在今后工程项目管理过程中,可以参照本工程合同评审的经验,结合实际特点和问题,更加全面有效地进行合同评审。
(一)支付“陷阱”
“陷阱1”――低价担高险
合同原文:Level on any otherthan fix,the Contractor shall en-sure and demonstrate keeping in-teroperability,
which
is
aperquisite tO the imposition of pro-visional level said,
合同要求承包商保证设备的互联互通,即要求承包商无条件地保证3G网络的畅通性。
条款分析:这对承包商来说是个高风险条款。如果业主不能提供足够的传输资源、传输路由和互联互通所需要的硬件、平台、站点等条件;抑或第三方无法提供互联互通所必需的协助(如相关数据、参数等)。如果发生这些情况,承包商都不可能保证实现设备的互联互通。如果工程采用总价合同,则承包商需要承担上述条款的风险,但本案例为单价合同条件,并且在附录的责任矩阵中页明确说明此项责任为业主承担。
解决方案:如果承包商同意该条款,将会承担巨大的资金风险(索赔金额上限为总合同金额的15%),并且违约还会对承包商的形象和信誉造成严重损害。因此,承包商提出附加限制性条款的要求,即在第三方条件满足的基础上,承包商保证实现设备的互联互通。经过积极谈判取,双方达成了一致,承包商为自己保留了索赔权利。
经验总结:承包商在签订单价合同时,要充分把握和评估与价格对等的风险程度,明确责任矩阵中双方的权利义务,避免业主利用单价条款强迫承包商承担总包合同条件下的风险,造成巨大的损失。
“陷阱2”――小事高成本
合同原文:The contractor isrequired tO provide documentationand updates in English.The con-tractor undertakes also tO provideWCOM these same documents inFrench.as soon as they are a prod-uct.without any additional cost tOWCOM.
合同要求承包商向业主免费提供英文版本和法文版本的文档资料及其更新。
条款分析:通常情况下,承包商会认为文档资料的问题很容易解决,翻译成本几乎可以忽略不计。但一个有经验的承包商却会很仔细地进行核算,确定出相对准确的费用。目前的翻译价格(市场在非紧急状态下的平均水平)是31美元/千字。对于一个大型项目,文档资料预计将会超过500万字,那么仅翻译成本就需要15.5万美元,承包商应该将此项加入到工程项目的报价中。
解决方案:翻译成本是一笔可观的数额,假如承包商轻易承诺业主提出的合同条款,后期将会给承包商带来相当大的损失。经过协商谈判,业主同意承包商所提供的法文版本条款,并在BOQ(工程量清单)上单独报价。这样,承包商节约了一笔本不需要支出的费用。
经验总结:对于一些看似非核心的条款,承包商在评审时也决不能掉以轻心,尤其是涉及到费用的问题,积少成多会变得甚为巨大,需要深入细致地加以研究,认真计算和调研,客观周密地发掘细节条款所包含的潜在争议,及早提出双方都能认可的解决途径。
(二)变更“陷阱”
“陷阱1”――巧妙拒绝变更
合同原文:Only with the ex-ception of force majeure,delaysand/or delivery dates will be ex-tended for a period determined bymutual agreement between theparties;this period should be notgreater than the delay.No extracost should be claimed in WCOMin these cases.
合同规定,承包商仅在发生不可抗力的情况下才可以获得工期的延长,并且无法得到费用的补偿。
条款分析:合同中虽然没有提及应当由业主承当的责任以及由于业主行为、过失或者延误(如不按时交付施工场地等)以及其他任何非承包商原因造成的工期延误该如何处理,但是合同的默示条款却表达出应由承包商来承担,这显然有失公平。另外,业主明确规定不允许进行费用变更,也体现出业主规避自身责任的意图。
解决方案:经过协商,合同中加上了一些限定性条件,规定由于非承包商原因所导致的延误,承包商有权获得合理的工期延长和费用补偿,用以赶工或补偿损失,从而保证了承包商的合法权益。修正后的条款:Any delaycaused by WCOM such as latesupplying site list after PO issuedlate supplying necessary condi-
tions for site environment,etc.should be borne by WCOM.Theduration also should be extended.More details can be referring inAnnex…Responsibility Matrix.And any costs and expenses ari’S-ing from this delay should also beborne by WCOM.
经验总结:从风险分配形势看,现阶段的工程承包市场实际上是一个“买方市场”。业主处于制定工程承包合同条件的主导地位,经常在招标文件时就规定大部分风险由承包商承担,甚至本应属于业主自身承担的风险,也通过一些强制性条款转移给承包商。针对这种情况,承包商要根据自身企业的特点及项目的特殊性,同时结合市场竞争环境、业主招标惯例等因素,仔细权衡风险条款的利弊,灵活采取措施保障自身权利,避免因粗心接受而造成的严重后果。
“陷阱2”――多退少不补
合同原文:If at the time ofthe order,the contractor priceshave fallen,and are lower thanthose negotiated in the contract forthis equipment are given,this lat-est prices apply.
合同规定在采购时,如果PO(采购单-Purchase Order)的价格低于原合同中规定的价格,应当采用最新的(即较低的)价格。
条款分析:合同中并未提及因为成本上升等因素造成价格上升时,业主是否应当给承包商适当的补偿。这等于在明确拒绝承包商变更价款要求的同时,却允许业主自己变更价款,出现了明显的权责不对等。
解决方案:在合同谈判中,承包商提出了两种修改意见:1)附加条款“因成本上升等因素造成设备价格上升时,应适用最新的(即较高的)价格”;2)删除该条款。经过协商,结果双方达成一致,将该条款删除。
经验总结:对于变更类别的条款,业主常常会提出一些不合理的要求。如果仅允许业主调整价格而禁止承包商调整价格,承包商将处于一个极其危险的工程建设环境中。承包商一定要注意识别这个问题,尽早发现,严肃且及时地向业主提出修正意见。
(三)工期“陷阱”
“陷阱1'’――混淆工期获罚款
合同原文:The supplier com-mits himself t0 install and bringthe equipment into service for thiscontractwithin 90 days asfromthedate 0t notification.
合同规定,承包商在接到PO后90天内完成相关设备的安装调测工作,并使该项设备进入商业化使用阶段。
条款分析:在项目实施过程中,设备采购仅运输时间就需要60天(通常采用海运),另外完成清关时间也无法确定。承包商若按照业主的要求肯定无法按期交付,此时业主则可以根据该条款获得高额的工期延误罚款。
解决方案:承包商结合自身实际交付能力与业主要求,以及工程所在国通关的特定情况,承诺在设备抵岸并且清关后60天内完成所有的安装调试工作,并投入商业化使用。经双方谈判,修正后的条款为:The suppliercommits himself tO install andbring the equipment into serviceforthis contractwithin 60 days af-ter equipments arrive at Country(M)and custom clearance fin-ished.
经验总结:业主有时迫切希望工程尽快投入使用,对承包商的工期提出苛刻的要求,并设定了高额的工期延误罚款,这是极不合理的。在符合双方利益的原则下,承包商应当提出合理的修改意见,积极与业主沟通,并加大人力、物力、财力的投入量,尽力尽早完成工程,一般情况下,业主是可以和承包商达成统一意见的。
“陷阱2”――上不封顶拖检验
合同原文:Final acceptanceis pronounced at least 6(six)months from the provlsmnal ac-ceptance and the lifting of allremaining
minor
reservationspossible on the basis of provi-sional acceptance with the provi-sions Of Annex…“Receivingprocedure”.
合同规定,“终验”最早需要在“初验”结束后六个月内进行,但最晚时间并未在合同中明确规定。
条款分析:承包商如果接受该条款,在项目完工验收前很可能会面临业主以各种理由拖延终验的风险。而业主不进行终验,所有的维护成本和质量损坏将都将由承包商承担。这样承包商既无法顺利收回项目进度款,也承受了无法估量的履约风险(如质量风险和成本风险)。
解决方案:经过与业主协商,条款中添加“围栏性条款”,规定即使最终日期不确定,也必须在工程项目完工后一年之内完成终验,使承包商可以有效地控制风险和成本。修改后的最终条款为:Final acceptance is pro-nounced at least 6(six)monthsbut at most 12(twelve)monthsfrom the provisional acceptanceand the liRing of all remaining mi-nor reservations possible On thebasis of provisional acceptancewith the provisions OfAnnex…“Receiving procedure”.
经验总结:对于合同中任何模糊不清的地方,都应做出准确的解释或者修改,而诸如“至少”、“最少”之类的用词,只规定了下限并没有规定上限(例如某些禁止性的条款和罚款上不封顶的条款),很容易被遗漏。承包商在合同中必须仔细评审此类条款,避免在项目履约过程中承担过多的风险。
(四)其他“陷阱”
“陷阱1”――巧用文件构成
合同原文:The contract isformed of following contractual
documents.presented in order ofdecreasing legal value:
This Agreement;
The annexes to the Agree-ment;
The order(s)
合同指出,合同只由以下三部分组成,并规定优先顺序如下:合同协议书,协议书附件,采购单。
条款分析:业主希望通过该条款巧妙地排除后期的备忘录以及新要求作为合同组成的可能性,避免因工程范围变更以及工程量变更带来的工期延长和费用增加。
在采用类似于上述合同条款的一个较早的铁塔建设项目中,业主在实施过程中提出铁塔塔型的变化(与签订时的合同不一致),要求承包商按照新的业主要求进行变更。但完成了80个塔后,业主提出新的塔型不符合设计要求,重新变更令要求继续按原合同要求施工。承包商提出索赔,但遭到业主断然回绝,表示最后的要求即是原合同要求,不予以赔偿。最终承包商只能按照原合同要求完成施工,承担了几百万美元的损失。
解决方案:承包商提出,招标书和所有在项目执行过程中所达成的协议、备忘录、补遗等都应当作为合同文件的有效组成部分,并且解释权要优先于原合同文件,即当后续的文件与原合同表述相矛盾时,以最新的协议或约定为准。
经验总结:这个条款的分析告诉承包商,在合同评审中既要字斟句酌,仔细研究每一个合同组成部分的确切含义,又要运筹帷幄,通晓整个合同的结构布局及相互之间的关系。一个看似无需深究的条款,有时会对整个项目的实施造成巨大影响。业主提出这样的要求目的看似简单,然而却暗藏对项目投资和工期全盘控制的目的。针对这种情况,承包商应当大处着眼,细处着手,慎重地对待合同文件的组成问题。
“陷阱2”――随时拒绝分包商
合同原文:WCOM has theright to refuse the subcontractor orassignee chosen by a simple leRer.
合同规定,业主有权随时拒绝已选定的分包商或商。
条款分析:在工程实施过程中,业主如果对分包商的工作不满意或者与分包商关系不融洽,可以通过发出信函的方式解除分包商;反观承包商,项目工期短、任务紧急,若解除分包商则意味着无法保证工程进度,且全部责任仍要由自身承担。
解决方案:承包商承诺在业主和工程师书面同意前,无权擅自将工程全部或部分分包给第三方。但根据项目需要有权选择分包商来交付项目。如果业主需要,承包商将按时提供分包商的必要信息(分包商清单、附件等)。同时,业主在得到承包商书面同意之前,也不得单方面拒绝或解除分包商。否则,业主承担由此可能造成的项目质量下降、工期延误或其他社会问题等风险。修改后的最终合同条款为:The contrac-tor committed not tO assign ortransfer the entire contract t0 thethird party without the pnor con-firmation in writing by WCOM.But the contractor reserves theright tO select subcontractors to de-liver the project at its own discre-tion depending On the need 0f theproject.The contractor assures tosubmit necessary information ofsubcontractors,such as subcon-tractor list,references,etc.toWCOM periodically
uponWCOM’S request.But WCOMcannot compel the subcontractorunilaterally without the contrac-tor’s confirmation in writing.Oth-erwise,the contractor should notbear the resoonsibilities Of projectquality decrease,project scheduledelay.or any other social responsi-bilities which may arise.
经验总结:在大型国际工程建设中,承包商通常会采用分包方式把非自己专长的工程或风险大的工程部分分包出去,以确保整个工程按时保质地建成。但业主出于自身对工程项目控制的需要,在对于分包商的管理方面,常常会赋予自身较大权利,而承担较小的责任。承包商特别需要注意这类条款,否则将会使本来的有利因素变为不利因素,带来额外的履约风险。
三、案例总结
以上通过对该项目合同中一些典型分歧性条款的分析,总结出一些在合同评审中需要注意的问题,希望能为今后合同评审管理工作提供理论借鉴和经验总结,以便在遇到比较困难和复杂的合同问题时,能够选择正确的解决途径:
(一)整合案例,学习经验
有的承包商在这方面做得很好,经常整理、收集相关合同中的禁止性条款以及需要上级审批的条款,交由合同管理人员学习、参考和总结,并提供各行业的合同评审操作指南,积极构建并不断完善参考案例库,以便从中吸取知识成果,借鉴经验教训。承包商应当不断地要求项目人员,尤其是合同管理人员加强学习,提高自身素质,把各种知识经验有效地整合利用起来,及时准确地发现合同中潜伏的“陷阱”,努力使合同达到最平衡的状态。
(二)熟悉标准。遵循惯例
通常情况,业主会采取结果控制的管理手段,严格按照合同要求验收项目。本案例中的承包商就曾经因为未完全符合合同要求,造成工程延期而受到巨额罚款。承包商在评审合同时应参考以往实际交付中遇到的问题,积极制定对策并写入合同条款。此外,承包商必须对合同条款所涉及的相关国际惯例有所了解,依据国际工程行业领域内约定俗成的要求,对合同条款精梳细理,敏锐地发现其中陷阱并各个击破,才能有效防止后期可能出现的风险。
(三)了解市场,搜集情报
对于某些市场争夺比较激烈的项目,承包商可以适当调整战略,将合同条件放宽,但要制定相应的风险防范措施,应对可能产生的风险及可能带来的后果。广泛搜集项目和业主有关的资料与信息,在谈判之前做到心中有数,有备无患,未雨绸缪。
(四)求同弃异,因地制宜
在合同评审时,常常会发现存在非常多的风险条款。有时在综合考虑项目的利害关系后,承包商可以只就风险过大的条款和确实无法承担的条款向业主提出异议并进行谈判。对于较小的风险(对项目契约付影响较小的类别),承包商通过在项目实施中采取风险回避、风险转移、风险减轻及风险预防等方式解决,具体情况取决于项目的特定情形,承包商要特别注意积累这方面的经验和教训。
(五)项目共赢,换位思考
单表其2009年以来的成绩,业务已涵盖上游设备商、PC厂商、手机厂商等。在构建网状生态系统方面,中移动的技高一筹,因此就不是偶然的。俗话说,态度决定一切。
中移动领先联通和电信创建的MM商城,不仅为自己的生态圈增加了紧密一环,更为业内树立了管理创新的榜样。因为MM模式最符合开放平台与分散增值业务既分离又统一的特点。而且,因其谦卑包容的态度,以及主动降低的合作门槛,故,中移动应用商城反响始终不错。
反观之,中国电信和联通似乎始终未曾跟上互联网的脚步。
多年来,中国电信略显傲慢的态度,也反映在前段时间电信与联通遭反垄断调查的案件中,这似乎让本就落后的情形再度处于被动不利地位。之后,并不是因此而引起的最困难的时期已经过去,而是应对企业发展本质的挑战:软战略,硬创新。只有制定具有远见的战略,踏下心来,投入创新,才可能走上一条踏实之路,踏实源于态度。
如果看各大网络、媒体铺天盖地的评论,便知网民对电信与联通的怒气(抑或意见)早已酝酿多时,只有从根本上加以思考,才可长治久安,不再重复地成为众矢之的。
狄更斯说:这是一个最坏的时代,这是一个最好的时代。
看起来的坏事,从来就可以变成本质的好事。反垄断调查案件,虽然给了电信与联通当头一棒,但是在中国互联网逐渐进入从成熟中寻求创新的阶段,却也为二者带来了不可多得的机遇。但,唯能自我唤醒者,始得。
摩根斯坦利对未来十年移动互联网的预测表明,中国市场上语音业务是持平增长趋势,而数据业务(特指IT业务)却是高速增长趋势。因此,数据业务收入占比,自然就成为决定利润走势的基本因素。倘若此时中国电信和联通也能在数据业务中找到核心竞争力,从原有的管道业务支持转向对增值业务的支撑,二者实力自然也不容小觑。
光纤电缆和通信电缆的快速发展,使人们的信息交流和沟通方式发生了巨大变化,让人们体验到了信息化社会带来的诸多便利,进一步提高了人们的生活质量。
一、光纤电缆和通信电缆的发展
(一)网络发展给光纤提出了新的要求。网络技术以惊人的速度向前发展,不但满足了人们获取信息的基本要求,而且网上购物、网络视频、网络会议等诸多网络功能的实现,让人们体会到了信息化的真切内涵。不过,不可否认,网络技术的发展需要光纤技术作支撑,尤其现在网络功能和产品层出不穷,给光纤提出了更新的要求,这种趋势推动了光纤技术向更高水平的方向发展,具体表现在以下几个方面:
经过各国技术人员的攻坚克难,当前光纤信息传输速率有了很大的提升,尤其是单一波长传输已达到了40Gbit/s的容量。这种传输速率的迅速提高,给光纤通信的PMD提出了新的要求。因此,在ITU-TSG15大会上,美国曾对40Gbit/s系统引入了一个专门的光纤类别提议,并希望加强PMD中相关问题的研究力度,或许不久的将来将会诞生一种传输容量为40Gbit/s新型光纤。另外,网络信息传输较为理想的目标是实现骨干传输无中继传输,显然这一目标的实现建立在光纤技术发展的基础之上。当前,波长为1.3μm无色散单模光纤已得到广泛应用,而波长为1.55μm的单模光纤已研究成功,该种信息传输介质具有衰减小的优点,因此更适合大容量、长距离的信息传输,尤其适合在骨干网中使用。另外,理论讲超长波光纤的的传输距离会更远,实现无中继传输,不过其仍处在理论研究阶段。
(二)标准细分推动了光纤的准确应用。在世界电信标准大会上,曾将原来的G.652光纤细分为G.652.C、G.652.8、G.652.A三种类型,并将G.655光纤进一步细分为G.655.B和G.655.A两种类型。这种光纤标准的进一步划分,提高了不同类型、不同应用层次的光纤指标要求,为光纤的合理应用奠定了坚实的基础。同时引入了新的指标概念,更加详细的描述不同类型光纤的性能指标,有利于光纤的准确应用。人们对光纤的细分、光纤指标的进一步完善,对光纤技术的发展具有良好的推动作用。
(三)新型光纤产品不断出现。为了适应信息时代的发展,光纤技术和指标都在不断的提升和完善之中,各大生产企业不断加大对新型光纤产生的研究投入。为此市场上新型光纤不断出现。例如,适合长距离传输信息的光纤产品有:增强纯硅芯超低损耗单模光纤、有负色散大有效面积光纤等。
对城域网而言,无论是结构还是环境都非常复杂,因为它面临着庞大的用户群体,需要具备较强的宽带管理和业务疏导能力。如果传输距离在50~100km范围内,即使不使用光纤放大器也不会出现色散现象,但是为了更好的适应城域网发展要求,引入了密集波分复用技术,运用该技术可以根据不同类型的业务分配不同波长,以此实现光路上业务量的分插与选路。为此,阿尔特与康宁推出了适合城域网的光纤产品TeraLightMetro、MetroCoreTM等。
(四)光缆新结构不断出现。当前,人们要求网络需要有更高的传输速率、能够提供更高的带宽并且安装方便。为了适应网络的发展要求,光缆出现了较多新结构,其发展主要表现在以下几个方面:
新型光缆结构产品有:潜水光缆、微型光缆、海底光缆等,为未来用户驻地的综合布线提供了方便。例如,在智能建筑的管道中能轻松的实现布线。另外,全介质光缆、纳米光缆等不但具有较好的防雷、防电磁性能,而且凭借其外径小、重量轻的优点,被广泛应用在电力通信网中。
二、光纤电缆与通信电缆的发展前景
在科技推动下,网络行业以较高的速度向前发展,尤其全球信息化时代的到来,给网络通信提出了更高的要求。为此,光缆通信应,不断探索新的传输技术,向距离更长、容量更大、速度更高目标迈进。
(一)光孤子通信。首先,注重光孤子通信技术的研究。光孤子实质是一种特殊的ps数量级的超短光脉冲,在光纤中传播时能够相互平衡非线性效益、群速度色散、反常色散区,因此数据信息经过长时间的传输,速度和波形不会发生变化。如在零误码率环境下,信息传播距离将会达到更远的距离。
光孤子的未来发展前景表现在以下几方面:在传输速度方面,注重数据信息的长距离、高速度传输,在融合频域、时域超短脉冲技术的基础上将数据传输容量有现在的10~20Gbit/s,提高到100Gbit/s;在传输距离方面,利用再生、整形、重定时等技术降低ASE滤波,从而使信息传输距离进一步的提高;在高性能掺饵光纤放大器方面,利用相关技术,降低噪声,提高输出质量。
目前来看,实现光孤子通信还有很多技术难题需要攻克,不过经过科学工作者的潜心研究,相信在不久的未来光孤子在大容量、高速度、长距离的全光通信中有着广阔的发展空间。
(二)全光网络。全光网是未来高速通信的主要发展方向,是光纤通信发挥到极限的状态。与传统的光网络不同的时,全光网络不管是节点处还是节点间均实现全光化,突破通信的总容量限制,使信息的传输像光一样进行交换和传输。交换机处理数据信息时不再以比特为依据,而是以波长的为依据进行传输过程中的路由选择。
1 引言
随着高新技术的快速发展和各行业的相互渗透,各企业为了在发展中实现更多信息通信的增值服务,逐步将通信技术向应用层扩展延伸,信息技术向传输层延伸,逐步的扩展与延伸模糊了通信与信息之间的界限,逐步实现了通信与信息的交互融合。目前,通信与信息的融合在电网业务中尤为明显。由于电力系统中的通信业务主要依赖于各基础设备间的联通及信息的交流,融合的信息通信系统可以实现基础设施与通信系统的连通,而构建一个相互融合、互相涵盖的通信交流平台,实现了网络服务的实时性,还提高了各设备间的通信效率。
2 信息与通信技术在电力企业中的发展
信息与通信的融合实现了计算机技术与通信技术的相互协同,是一种灵活性较强的、较实用的新型通信技术模式。两者的融合简化了企业客户间的沟通交流方式,为客户带来去全新的体验模式,同时通过二者之间的融合技术实现了企业内部享用统一的通信平台,提高了沟通效率,提高了企业效益。
电力系统中的信息通信融合技术实现了网络的融合,通过统一的网络平台实现了各终端的连通,不仅可以简化网络的管理与维护,还可以重复利用设备,提高了设备利用率。融合技术涵盖了信息与通信技术的优点,很好的将通信的特点融入到电力系统中。电力通信的机制在于建立统一的通信调度、运行、维护支撑技术平台,实现业务的全面监控调度管理,提高电网运营的安全性。信息与通信的技术融合实现了电网的资源共享及集约化管理,推动了信息资源的集成与运用。
一般电力企业的信息流包括通信架构层、设备层、数据存储管理层与应用层四个方面的层次模型。目前。电力企业的信息通信层次架构可以用(图1)简单表示。企业信息的正常运作则依靠各层次间组成的信息架构体系,为企业数据传输提供了基础保障。通过信息架构体系的调控与整合,企业信息在横向和纵向的发展方面均得到了整合与集成,为电力行业的企业经营管理、生产运行均提供了可靠的信息技术支撑。在电力企业的发展中,我们的最终目标是建立智能化的信息通信技术平台,真正实现智能化电网的发展要求。
3 通信与信息融合的可行性分析
信息技术的侧重点在于其对信息资源的利用与重组,然而通信技术则侧重于传输信息资源,两者之间的差别是显而易见的。在电力企业中,电力通信为电网的高效稳定的运行提供了安全保障。电力信息在电力通信的基础上,构建了全面的电力数据信息网络,形成了管理业务中的信息集成平台。由于二者之间的发展联系,电力企业在公司发展中,更大范围的提升了信息与通信的技术支持,明确了“实施信息、通信资源整合,加快构建信息通信一体化管理、建设和运行维护体系”的电力发展目标,使信息技术与通信技术的融合成为了一种必然的发展趋势。
3.1 优化企业工作流程,进行统一整合
在企业发展中,要建立统一的信息通信调度室,实现调度人员对信息通信的统一监控调度,将调度室与机房分开,全面实现通信与信息的连通,建立统一的通信信息调度运行平台。通信承载着信息系统中的传输通道,通过通信调度可实现信息工作许可,而信息的监控结果则要回馈通信调度,方便通信信道及时了解信息传输状态;要实现企业通信管理的统一调度、统一运行,实现三级通信的管理调度,全面是实现通信系统运行的统一指挥、资源的统一管理、网络的统一监控及业务的统一控制等;要加强通信信息的运行、维护管理工作,建立多方位的信息监控系统,统一实时监测各通信站的调度运作,进行及时监督反馈,全方位的实现信息通信连通的安全性及高水平的管理模式。
3.2 将基础技术作为技术融合的立足点
通信信息融合技术的发展是以通信及信息的基础信息为立足点的。在通信运行模式下,要建立完善的安全的通信管理体系制度,以实现通信运行维护工作的规范化与标准化。定制应急通信处理方案,有针对性的采取应急措施,实现操作的可行性。通信作业的实施要严格按照规范要求实施,严格进行现场督察,按规程办事,用事实说话,全面提升通信质量。
建立信息化的系统运行平台,建立统一的信息监控中心,实现信息资源的共享化、统一化管理及监控调度。配给专门的专业工作人员,进行基础培训,全面掌控电网信息资源的维护与调控,通过IMS系统进行实时监控、实时追踪,按期对信息指标进行分析整理,及时处理信息系统中的故障,保障系统的连通性,从而提升各信息管理部门的管理水平。
3.3 全面提高服务质量,更新管理运营模式
在通信信息的融合技术基础上,建立统一的服务信息热线,将企业服务热线进行统一整合,实现通信信息服务的统一化。通过统一的服务电话平台,为企业客户提供完善的服务,如技术支持、故障检修等。建立统一的通信信息服务管理模式,使顾客对服务机制进行评价,提出意见,努力改善服务中的不足,不断完善通信信息服务体系,提升服务质量。
4 结语
信息与通信技术的相互融合对电网企业的发展不仅是机遇,更是一个巨大的挑战。在电力行业发展中,信息与通信的交互融合是一个长久的、循序渐进的过程。目前,虽然信息化的建设为电力企业带来了经济效益,但它仍处于刚起步阶段。在以后的发展中,电力企业仍要全面的、科学的了解信息化,明确信息化在企业建设中的地位,最大化的实现企业信息与通信的融合,从而推进企业的快速发展,提高企业经济效益,促进信息通信朝着精益化、集约化的方向不断发展完善。
参考文献:
电力信息与通讯技术相融合具有跨时代意义,它打破了传统的系统模式,实现高效并可靠的电力系统。通过语音和数据的网络技术为基础,实现电力系统的现代化控制,实现安全、可靠并且高效的电网为目标。通过将电力信息与电力通信相融合,可以实现更方便的业务应用,对电网系统来说,可以确保服务质量。电力通讯在电网系统中占据着重要的地位,由于电力系统的结构比较复杂,并且各环节的范围分布比较广,通过电力通讯系统可以有效保障信息的实时传输,保障用电数据的真实性,确保供电的合理分布。随着电力企业的不断发展,电力通讯在电力系统中的应用将越来越重要,有效地将电力信息与电力通讯相融合,给电力系统创造更大的受力,同时降低了投资成本,是电网企业的发展目标。
一、电力通讯的意义和发展方向
电力通讯技术在现代供电企业中占据主导地位,电力通讯广泛应用在电力系统的电能生产、输送以及配送和使用等诸多环节,并起着重要作用。由于电网的特殊性质,覆盖面积非常广,并且输电环节众多,输电的环节比较复杂,所以需要具有先进的网络通讯技术。电力通讯是确保电力系统安全稳定输电的主要保障。因为电力通讯在电网中的应用主要是实现电力系统的自动化控制,保证商业运行的安全性和稳定性,实现电网管理和服务的高效性。通过电力通讯与电力信息巧妙地融合,可以实现电网企业的现代化发展。
随着我国电网企业的不断发展,通讯系统在电网企业中很好的发挥出网络整体效益,满足了电力企业的信息化发展需求,是我国建立“一强三优”现代化电力企业的重要保证。在我国的电网企业中,通讯系统提出“十一五”规划,其中明确而指出,通讯系统应该扩大数据网络范围,实现我国电网公司数据信息统一化管理,实现通讯网络一体化标准。
二、电力信息与通讯技术融合的经济环境因素
随着近年来通信技术的不断发展,电网企业逐渐认识到电力通讯必须要融合信息化才能更好的得到发展,对于信息服务来说,必须以快速的通讯网络为基础才能更好的实现信息化发展。所以,从经济环境角度来看,电力信息与电力通讯相融合可以推动集约化发展,增加精益化管理,同时提高企业的竞争力。
(一)能够满足经济的发展需求。对于当代社会的发展正趋向于网络化发展,将电力信息与电力通讯有效的融合可以使信息的传递和处理通过网络来完成,大大降低了投入成本,同时也改善了传统的经济增长趋势。
(二)降低投资成本,实现较少的运营和维护的资金。随着网络的不断发展,企业更需要简化的网络结构,从而降低投资成本,使多种不同的业务能够同时承载在同一个网络结构中,推动技术的发展。
三、电力信息与通讯技术融合的文化环境因素
随着通讯方式的不断完善,能够使用户随时随地的获得所需要的各类信息,并且通过信息网络的生产方式以及工作方式构成信息化社会体系。随着电网系统自身竞争力的不断增强,融合了大部分的语音、视频和数据的应用,有效的满足电力企业员工统一服务的需求,并且能够适应先行网络环境的使用。
(一)可以有效提高员工的工作效率。随着电力企业的不断壮大,电力企业本着为人们服务的原则,应用电力通讯方便服务员工,能够随时随地的满足员工的工作需求,实现快捷的工作方式,使员工的工作更加方便,并且通过电力信息与电力通讯的融合,为员工提供多种多种的服务,以达到提高员工工作效率的目的。
(二)工作方式的多样化和协同性。网络的融合与企业应用整合可以实现我国现代化电子商务的需求以及移动办公的需要。利用网络的数据融合可以实现企业信息通讯的应用,使员工的工作更具灵活性,可以随时随地的进行操作,通过电脑或者手机等通讯工具进行操作,实现现代信息化操作功能。
四、电力信息与通讯技术融合的技术环境分析
对于电力企业来说,随着网络技术的不断成熟,以及不断的推广和应用的情况下,利用Internet的信息化业务管理内容将越来越广泛。通过新型技术的不断引入,促进了多种业务以及技术的统一应用,是我国电网企业发展的新趋势。通过电力信息与电力通讯有效的融合,同时也需要一些技术的支持,对于技术环境来说,包括以下几个方面:业务融合、核心网技术融合、接入网技术融合、软交换技术融合等。
(一)核心网技术融合。通过IP/MPLS技术为基础,建立核心网络,提高网络的可靠性、拓展性以及低延时性,提高带宽的可利用率,同时通过先进的信息技术为员工提供更优质的服务。
(二)接入网技术融合。随着接入网技术的发展越来越快,应用也越来越广,但是在全网宽带化不够完善。通过电力信息与电力通讯有效融合,利用Eternet以及WLAN等通讯条件进行多元化的宽带介入。对于目前的发展形势来看,今后的光纤接入网以及无源光网将更大程度的满足发展需求。
(三)软交换技术融合。通过通讯系统的结合,实现通讯与信息有效的融合,提高网络的可靠性,并且也避免了不同介质传递信息的复杂环节,可以更方便的利用网络实现电力信息化的业务管理。提高了开放式的应用程序端口,更好的支持语音和数据的业务,从而是电力通讯工作更加方便和快捷。对电力信息和滇西通信的融合具有重要意义。
五、电力信息与通讯的融合工程
随着我国电力企业的不断发展,2011年,信通公司开始启动大容量骨干光传输网(OTN)工程建设,预计该项工程一期将于2012年年底完工。工程建成后,骨干传输网容量将提升至400G。这正是电力信息通信领域超前谋划,适应企业未来安全生产及坚强智能电网业务发展需求的里程碑式工程。2012年7月,按照以往公司信息通信部统一部署,作为试点单位之一,信通公司完成了通信管理系统上线试运行任务,充分利用信息化技术手段实现了对一级骨干通信网络的规范化运行管理。除了较大的工程与项目,在很多微观、中观层面,信息通信技术融合发展的例子层出不穷。信通公司运维中心系统管理处的熊飞刚工作一年,就主持了基于物联网技术的通信设备备品备件管理这样一个项目,充分利用最新的信息通信技术手段,为企业通信设备运维管理提供有力支撑。
紧随技术融合之后的是管理模式上的借鉴与融合。信通公司运维中心主任吕俊峰认为,信息通信管理正在形成了一种趋同的态势。如之前通信运维管理,对安全边界的概念很模糊,信息在这方面的意识就比较强;融合之后,通信运维管理也开始更加注重安全、节点等方面的控制。
六、结束语
通过电力通讯的快速发展,有效地将电力信息与电力通讯进行融合,在电力企业中发挥更有效的作用,在我国电力企业不断发展的时期,能够有效地促进电网企业的发展趋势,满足电力系统现代化的发展需求,提高输电质量,方便电力系统员工的各项工作,是员工能够通过通讯网络实现随时随地的进行工作,并轻松的获取想要的信息资源,并且实现高效的电网智能化管理,为企业创造更高的效益。通过对电力系统各环境的分析,了解电力通讯与智能电网是相互依存的关系,在未来的不断发展中,电力通讯与电力信息融合的网络系统必将给电力企业的服务带来更多的方便,同时为企业创造更大的利益。
参考文献:
[1]王丽华,江涛,盛晓红,许巧兰.基于IEC 61850标准的保护功能建模分析[C].2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集.2006.
[2]张明锐,贾廷纲,徐国卿,金立军,孙宪明.分期建设的发电厂监控系统开发与实现[J].电力自动化设备,2008(17).
[3]杜强;王华松;王建玲;周健鹏;;电力信息网络用户准入及实时控制系统的研究与实践[C].山东电机工程学会第五届供电专业学术交流会论文集,2008.
关键词:
电力信息;电力通信;通信技术;融合
引言
电力系统对于人们的日常生活有着密切相关的联系,是现代化建设的重点内容,电力信息与电力通信技术的融合是电力传统模式的改革重点。通过对于信息的有效传递和数据的收集,通过语音和信息化形式,利用现代化互联网技术,更科学、更安全、更高效的控制电力系统的工作。在电网系统的运行过程中具有非常高的技术要求并且涉及的方面都比较多,存在很多不稳定因素,传统的电力技术对于信息的传输具有一定的局限性,通过电力信息和电力通信技术的应用,有效的实现电力信息数据的传输工作,保证用电数据的准确性和真实性,并且可以合理进行供电分配。目前我国人口众多,人们在日常生活中的用电设备也明显增多,用电需求不断增大,这对电力的供应也形成很大的压力,通过现代化信息技术的应用能够降低成本,给人们提供更有力的供电保障。
1电力信息与电力通信技术融合的现状分析
随着我国科技水平的不断提高,信息通信技术也得到了发展,很多的电力企业已经不断的融入信息通信技术的使用,甚至进行了比较全面的改革和渗透。作为我国国民经济的重要产业,电力企业如果想做到长远发展,必须要适应现代化市场的需求,对于建设方面离不开技术的支持,技术的提升和信息应用带动了这个电力企业的发展。电力信息与通信技术对于电力系统各个方面都有比较深刻的影响。可能表面并没有什么实质性的转变,但是在内部已经进行了全面的改革。现在的电力系统已经向着智能化、数字化的方向不断进步,这也给电力企业带来了更高的效益和方便快捷的运行模式。电力信息与电力通信技术的有效融合,给电力企业带来了全新的一面,促进了我国电力行业的可持续发展。
2电力信息与电力通信技术融合的可行性分析
2.1政策环境的支持
我国对于科学信息技术已经广泛应用,各个行业对于电子信息技术都有着比较不错的发展。通过电力信息与电力通信技术的融合合理的优化电子信息内部结构,进行更为科学的资源配置,让电力企业适应现代化、信息化、市场化的发展趋势,电力系统的发展也是我国经济发展战略的重要内容,所以电力通信技术的融合得到了我国战略政策的大力支持。我国在几年前就已经展开了建设企业信息集成平台的建设,通过大数据集成化的发展,实现电力信息数据资源的共享平台,因此必须要以电力信息与电力通信技术为基础保障,提高信息资源的准确性、安全性、可靠性,优化信息资源的配置情况,提高信息资源利用率,完善电力系统信息平台的数据整合。由此可见电力信息与通信技术能够得到国家的大力支持。
2.2技术环境的支持
我国的电力企业对于信息通信技术已经有了一段时间的应用,目前已经得到了良好的效果,越来越被电力企业重视,信息通信技术逐渐从开始的小范围应用,扩大到大范围的电力信息和电力通信技术的融合。通过对于网络资源的配置优化,采用互联网宽带技术等实现电力信息数据的实时传输与收集共享。随着研究的不断深入,电力信息与电力通信技术能够更为有力的为电力系统发展提供技术支持。
2.3经济环境的支持
我国的电力企业在国民经济中是很重要的组成部分,对于当前的经济发展结构还处于转型的关键时期,必须要有坚实的基础来实现经济的提升,必须要适应信息化的社会发展,采用信息通信技术,才能实现最终目标的落实。现阶段的电力企业非常需要智能化的技术支持,才能加快电力信息的传输速度、提高电力通信网络资源的使用、确保信息传输的安全和稳定,从而不断地降低企业成本投入,增强市场竞争实力。电力企业由于涉及的方面繁多,需要一个智能化的平台系统可以进行生产过程中数据的收集和快速的处理工作。
3促进电力信息和电力通信技术融合的策略
3.1提高电力工作人员个人技能和职业素质
在电力信息与电力通信技术的融合必须要配备专业的工作人员来进行操作,企业对于电力工作人员应该加强信息化建设的宣传工作,定期的举行技术培训和转恶业学习,不断地提升工作人员的技术水平,增加自身的职业素养,通过技术人才的合理操作,才能实现电力系统信息化处理的工作。
3.2健全规范化的运行机制
在实际的电力工作中需要制定健全规范化的运行管理机制,通过对于电力系统实现全方面的管理和有效的规范化保障,才能落实到实际的工作当中。目前我国电力企业都已经拥有了一套比较完善的管理体系,对于电力通信管理系统也有了比较不错的发展。出了对于电力通信管理的加强,还要不断的创新新技术的应用,做到与时俱进,紧跟时代步伐,完善电力通信技术。对于工作人员进行养鹅的管理,制定详细的规章制度,落实责任制。
3.3实现电力信息资源共享
现代化信息平台的建设主要目的在于信息资源的共享,并且对于电力企业所收集和上报的各种信息、数据进行分析整理,方便电力系统各部门对于资料的查阅需求,并且能够对电力系统的运行进行实施的监控,对于发现的问题自动报警处理,有助于工作人员及时的修复、维护电力的正常运行。
4结语
通过对于上面的详细讲解,我们可以知道电力企业如果想保持长远的发展和市场竞争实力必须要有信息技术的支持和保障,电力信息与电力通信技术的融合现代化电力系统的必然趋势,只有通过高效的服务质量和供电效率才能增加大家对于电力企业的好感,提升市场竞争实力,为企业创造更高的经济效益。
参考文献
中图分类号TM73 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)35-0035-02
1 政策环境分析
信息通信产业重组整合是国家电网公司贯彻落实科学发展观的重要举措,是推进可持续发展,有效配置信息通信资源的重要实践;信息通信部门的融合发展符合国家“五化并举”、“两化融合”的发展战略。而且,从产业管理机构上看,不管是我国原信息产业部,还是现在的工业与信息化部,信息行业与通信行业都是在统一的机构下管理。因此电力信息与电力通信的融合从政策环境上分析是完全符合国家宏观政策与国家电网公司发展需求的。
1)SG186工程的全面建设。实施SG186工程是国家电网公司“十一五”信息化工作的重要战略部署。该工程的深入贯彻实施可以大力推进国家电网公司企业一体化平台的建设,逐步梳理、规范、转变各业务应用系统,促进资源的优化配置和综合利用,实现信息化建设工作协调配套、结构合理、科学有序地发展。电力通信网络作为该工程统一平台建设的重要支撑,势必将起着至关重要的作用;
2)电力通信系统的发展方向。国家电网公司通信系统发展定位中很重要的一条就是发挥网络整体效益,满足公司信息化发展的要求,作为建设“一强三优”现代公司的重要保障。在国家电网公司通信系统“十一五”规划中也明确提出,到“十一五”末,通信系统要扩大数据网络的接人范围,实现公司系统直属单位、厂站的接人。各省公司数据通信网络应覆盖至地、市,根据业务需求可覆盖至县级,作为国家电网公司骨干数据通信网的延伸,实现国网公司数据通信网络一体化目标。
2 经济环境分析
经过近几年的磨合,电力通信与信息工作者逐渐认识到,通信必须融人信息化的发展才能找到更大的发展空间,而信息服务也必须通过坚强、快速的通信网络才能落地生根。因此电力信息与电力通信的融合从经济环境上分析,可以说是推动集约化发展,强化精益化管理,提高综合竞争力的一个重要手段。
1)适应经济发展的需要。新的经济发展规律是基于网络的协同发展规律。融合的网络最大特点就是通过网络使得信息传递与处理的成本大大降低,成为改善传统经济增长方式的有效手段;
2)减少投资、运营与维护的投人。下一代网络发展的很重要一点就是为了简化网络结构,减少投资成本(OPEX),使所有的业务能够共同承载在单一的网络结构中,推动不同的业务、技术、应用走向统一,进而减少日益增长的运行维护成本 (CAPEX)。
3 文化环境分析
现代通信方式能够使用户在不同地点以多种方式得到所需的各种信息,并通过信息网络以崭新的生产方式和工作方式形成信息社会的生产力。
随着电网系统对于部署新应用以及增强自身竞争力的强烈需求,越来越多的融合语音、数据、视频等应用将满足以电网员工为中心的统一服务需求和体验要求,并且在终端设备上灵活地应用集成的新型融合网络通信环境。
1)提高职工的工作效率。人民电力为人民,那么电力信息通信就是为广大电力员工服务,随时随地为员工提供令人满意的工作方式。融合的网络系统会对电力员工需求的反应更迅捷,向员工提供丰富的多渠道、个性化的服务,从而增加员工的工作效率;
2)丰富的工作文化方式和各应用的协同性。融合网络与企业应用的整合,将满足全新电子商务的需求与虚拟及移动办公的需求。充分利用网络的话音和数据融合功能实现企业信息通信应用如群件、会议和信息处理等的交互,使员工的工作方式可以更加机动和灵活,无论身在何处,都可以通过电脑、手机等终端通过无线或有线的方式实现视频群组通信、统一通信、邮件提醒等功能。
4 技术环境分析
在网络技术成熟及大范围应用的前提下,基于Internet的综合业务信息化的内容将更加广泛。引入新技术,推动不同的业务、技术、应用走向统一,成为当前电网发展的新趋势与新任务。信息与通信的融合也同样需要这些关键技术的推动。从技术环境上分析,网络融合包括业务融合、核心网融合、接人网融合、终端融合等几个方面。
1)核心网技术分析。基于信息领域的IP/MPLS (GMPLS)技术建设多业务融合的核心网络已经为电力通信系统所认同,通过建设一个具有高可靠性、高扩展性、高QoS、低延时的精品网络,优化网络资源,提高带宽利用率,并以先进的信息技术为员工提供高质量保证的业务也已成为共识;
2)接人网技术分析。接人网的技术虽然很多,但仍然被认为是全网宽带化的最后瓶颈。融合的网络可以利用从固网的xDSL, Ethernet到移动的WLAN等条件,为员工提供一个多元化的无缝宽带接入。从长远的观点看,光纤接人网,特别是无源光网络(PON)则更可能是比较理想的解决方案;
3)软交换技术分析。在现有通信系统中,传统的电路交换设备是与信息系统差别较大的,而软交换技术则可以取而代之更好的实现信息与通信的融合。软交换技术作为NGN的关键技术,具有高度的灵活性和开放性,并支持多用户和多业务。利用软交换系统,不同的接入设备可以通过已建立的协议接口统一融合,利用IP技术来建立端到端的通信链路,这样对各通信系统的传输信息集中交换不仅在经济方面避免了设备的浪费,提高了网络的可靠性,而且也省掉了经不同介质网络传递信息所经过的复杂转换环节。除了能够更好地支持现有语音与数据业务外,软交换网络还能提供开放式应用程序接口,可以便捷地利用新的网络设施并结合电力系统的需要开展各种电力信息化业务。
二,带上身份证去营业厅办理;
三,用电信得网上营业厅进行开通,具体步骤如下:
1,进入中国电信的网上营业厅,登陆,进入“自助服务”;
第二条:合同中必须明确安装的设备和材料的品牌和型号以及大致的数量,缺一不可,特别是小东西,甚至落水弯管和胶水。有些装修公司可能会在型号上打马虎,在重要设备材料进场的时候,最好你能在现场负责验收查看,有条件取样保存。合同中必须对隐蔽工程作承诺,比如保修多少年,出了什么情况要负责赔偿多少,另外,隐蔽工程大致完工后,有条件的可以请监理人员和你一道负责核查验收。一般一天就够了,费用1-2019块吧。
第三条:严格明确该工程没有转包情况。这个事实上很有难度的,许多装修工人都有好几套工作服,哪家找他,他就穿哪家衣服自称哪家的人。
比较苛求的话,可以要求整个项目的负责人或监工应该是该公司的。签合同时对方能提供现场负责人员的姓名、身份证和相关职业资格证书,对家装专业来说,应具备的是省级建筑协会颁发的小型项目负责人证书,要注意查看证书上标明的公司跟你签约的公司是不是同一个名称。你平时去工地检查时,大多情况下该人应该在场负责监督工程的进度和质量,并负责跟你沟通协调。
合同范本
发包人:________________ 承包人:________________
住所:__________________ 住所:__________________
委托人: ____________营业执照号:____________
电话: __________________ 电话:__________________
本工程设计人: __________电话:___________________
施工队负责人:___________ 电话:__________________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:___________________.
1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表).
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式.
(1)承包人包工,包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表.附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表).
1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.
1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单).
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).
第四条 发包人义务
4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件.包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源,电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场.
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单).
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料,设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供的材料,设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验.
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况.
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延.
8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延.
第九条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担.
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).
10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单).
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月.验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单).
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
工程进度过半指:________________________________________.
(2)其他支付方式:_______________________________________.
11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料(material)送交发包人.发包人接到资料(material)后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.
| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 |
| 第一次 | 开工前三日 | 支付 元 |
| 第二次 | 工程进度过半 | 支付 元 |
| 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 |
11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票.
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失.
12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责.
12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失.
12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元.
12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延.
12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元.
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼.
第十四条 具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内).
14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管.工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用.
14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分.
第十五条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________.
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止.
16.2 本合同签订后工程不得转包.
16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份.
16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.
发包人(签字): ________________承包人(盖章):________________
法定代表人:________________ 委托人:_________________
鉴证意见:
高铁领域的南北车合并和核电领域的中电投与国家核电合并是对的。首先,海外市场在高铁和核电央企的市场布局中占有重要地位,这类央企在海外市场也都有拿得出手的产品和技术,但要么恶性竞争导致国家利益受损,要么各自存在短板,在海外市场竞争中实力不足,合并能够形成竞争合力。
其次,高铁、核电的海外拓展是大势所趋,是和“一带一路”战略、亚投行筹建等一脉相承的,承担了中国企业大规模走出去、寻求新的经济增长点、释放国内过剩产能和资本压力的战略使命。国家需要通过企业整合给它们强身减负,为走出去创造条件。
第三,无论是高铁还是核电,经济属性上都属于制造、工程部门,不具有自然垄断性质,本质上属于竞争性行业,特别是海外市场竞争尤为激烈。因此,合并导致的经营者集中并不会产生巨大的外部性,资源、效率、消费者福利的损失相对可控。即便如此,这些合并案也还需要经过有关国家的反垄断审查。
反观电信、联通,无论是从所处的行业特点还是从企业承担的功能使命,都不符合上述标准。因而,两家企业的合并是不符合国家战略需要的。
电信和联通都是运营商而非设备制造商或者工程承包商,它的产能严重依赖于网络,不可能在空间上脱离网络而输出。运营商的海外拓展要么是收购、参股当地运营商,要么是在海外投资建网,但无论哪种形式都无法消化在国内网络上因重复建设形成的过剩产能。
目前,国家是通过组建三家运营商共同参股的铁塔公司来解决通信基础设施重复建设问题的。按照十八届三中全会的部署,未来将根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务,推进公共资源配置市场化。
再从国内市场看运营商在经济发展新常态下的功能定位和行业特点。为适应新常态,本届政府提出要让创新成为驱动发展新引擎,倡导万众创新、大众创业,以此调整经济结构、创造新的增长动力、纾解就业压力、维持经济中高速增长。
互联网+则是目前最重要的创业出口。电信运营行业在信息产业乃至于互联网+中所处的基础性地位,使得国家更加关注运营商的通信网络和服务能力能否为创业创新提供一个高速、稳定、安全、便宜的环境和基础,能否发挥带动和支持作用。关注程度甚至远超过关注运营商的经营效益和利润水平。
这与电信行业的公用事业和自然垄断属性密切相关。“1+N”的国企改革总体方案或于近期出台,其中必然涉及到界定不同国企功能、国企分类经营分类监管的问题,届时或对运营商的上述属性予以回应。
电信行业由邮电部脱胎而来,历经三轮改革,市场化道路虽然迂回曲折,但在国有垄断行业中市场化程度已属可圈可点。一以贯之的改革要旨无非政企分开、破除垄断、放开准入十二个字。伴随着电信领域向外资和民间资本的逐步开放,这一步伐变得愈加坚定。
法定代表人:_____________________ 法定代表人:____________________
自然人身份证明文件与号码 :______ 住所地:________________________
住所地:_________________________ 邮政编码:______________________
邮政编码:_______________________ 联系电话:______________________?????????????
联系电话:_______________________ 传真:__________________________
传真:___________________________
根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托业务管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章规定,委托人和受托人在平等自愿、公平互利的原则基础上,签订《_______电力资金信托合同》。
第一条 释义
在合同中,除非上下文另有解释或文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1.本合同:指《_______电力资金信托合同》及对该合同的任何修订和补充。
2.本信托:指根据本合同设立的_______电力资金信托。
3.信托当事人:指受本信托关系约束,根据本信托合同享受权利并承担义务的委托人、受托人和受益人。
4.指定管理资金信托:指委托人向受托人交付资金而设立的信托,委托人在信托文件中就信托财产的运用方式、运用项目、运用期限等进行明确指定,由受托人根据信托文件管理、运用和处分信托财产。
5.信托计划:指受托人制定的《_______电力资金信托计划》。
6.信托资金:指委托人按本合同第五条规定数额向受托人交付的资金。
7.信托计划资金:指信托计划项下信托资金的总和。
8.信托贷款:指受托人对_______市电力开发公司的信托贷款。
9.信托文件:指本合同、信托计划和信托财产管理、运用风险申明书。
10.工作日:指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。
第二条 信托目的
受托人为发挥在电力开发领域的投融资优势,将委托人基于对受托人的信任、交付给予受托人经营管理的信托资金,以信托贷款的方式运用于_______市电力开发公司的融资项目。
第三条 信托类别
本信托为指定管理资金信托。
第四条 受益人
本信托为自益信托,委托人与受益人是同一人。
第五条 信托资金及其交付
本合同项下的信托资金金额为人民币(大写)___________万元(小写金额___________万元)。
委托人如为自然人,应在受托人营业场所交付信托资金,并签署本合同。
委托人如为机构,应至受托人营业场所办理合同签署手续,并在签署本合同后的两个工作日内,将信托资金划至受托人指定的资金托管专用账户。
第六条 信托期限
信托计划推介期为________年____月____日至________年____月____日,推介期结束日为信托计划成立之日,信托期限为_____年,自本信托计划成立日起计算。
第七条 委托人的权利和义务
1. 有权了解信托财产的管理、运用、处分及收支情况, 并有权要求受托人作出说明;
2.按本合同的规定交付信托资金;
3.保证其所交付的信托资金来源合法,必须是其合法所有的财产;
4.保证其享有签署包括本合同在内的信托文件的权利,并就签署行为已履行必要的批准或授权手续;
5.保证设立本信托未损害债权人利益;
6.法律、法规规定的其他权利、义务。
第八条 受托人的权利和义务
1.自信托生效之日起,根据本合同及信托计划管理、运用和处分信托财产;
2.收取信托报酬;
3.根据情况将信托事务委托他人代为处理;
4.以信托财产名义所有人的身份,作为___________市电力开发公司的债权人行使债权人权利;
5.根据本合同的规定,恪尽职守,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则为受益人的最大利益处理信托事务;
6.根据本合同的规定,以信托财产为限向受益人支付信托净收益;
7.对委托人、受益人以及处理信托事务的情况和资料依法保密;
8.妥善保管信托业务交易的完整记录、原始凭证及资料,保存期为自本信托终止之日起十五年。
9.法律、法规规定的其他权利、义务。
第九条 受益人的权利和义务
1.自本信托生效之日起根据本合同享有信托受益权;
2.受益人不得以信托受益权用于偿还债务;
3.受益人的信托受益权可以根据本合同的规定转让和依法继承;
4.根据法律、法规及本合同的其他条款享有权利,履行义务。
第十条 信托财产的构成
信托财产包括下列一项或数项:
1.受托人因接受信托而取得的信托资金;
2.受托人因信托财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产;
3.因前述一项或数项财产灭失、毁损或其他事由形成或取得的财产。
第十一条 信托财产的管理和运用
本信托项下的信托财产,由受托人按信托计划的规定,与信托计划项下的其他信托财产集合管理和运用。
委托人签署本合同,即表示同意加入信托计划。
受托人对本信托项下的信托财产单独记帐,与受托人的固有财产分别管理。
本信托项下的信托财产可以按公平市场价格与受托人的固有财产或其管理的其他信托财产进行交易。
第十二条 信托财产承担的费用
(一)除非委托人另行支付,委托人因处理信托事务发生的下述费用由信托财产承担。
1.信托财产管理、运用或处分过程中发生的税费;
2.文件或账册的制作及印刷费用;
3.信息披露费用;
4.律师费、审计费等中介费用;
5.收付机构的费用;
6.受托人的信托报酬;
7.信托终止时的清算费用;
8.按照有关规定可以列入的其他费用。
本款所称费用,是指按信托资金占信托计划资金之比例分摊的信托计划项下的信托财产承担的费用。
(二)费用计提
本信托设立和存续过程中实际发生的费用从信托财产中支付,列入当期费用。受托人以固有财产先行垫付的,受托人有权从信托财产中优先受偿。
受托人的信托报酬根据本合同第十四条的规定计算和提取。?
第十三条 信托收益、信托收益率与信托净收益的计算
信托收益的计算
信托收益指信托贷款利息扣除按本合同第十二条规定应由信托财产承担的费用(不含信托报酬)后的余额部分。
本款所称信托贷款利息,是指按信托资金占信托计划资金之比例分摊的信托计划资金的贷款利息。
信托收益率的计算
信托收益率=信托收益÷信托计划资金×100%
信托净收益的计算
信托净收益=信托收益-信托报酬
第十四条 受托人的信托报酬
(1) 信托报酬的提取
受托人在本信托生效之日起每满一年末按本条第二项规定的计算方法进行结算及划拨。
(2) 信托报酬计算方法
1.若信托资金的当年信托收益率为4%以下(包括本数),当年信托报酬的计算方法为:信托资金×0%;
2.若信托资金的年平均收益率在4%至于4.6%(含4.6%)之间,当年信托报酬的计算方法为:信托资金×(当年信托收益率-4%)。
3.若信托资金的当年信托收益率超过4.6%,当年信托报酬的计算方法为:信托资金×[0.6%+(当年信托收益率-4.6%)×50%]。
(3) 本条所称信托收益率按照本合同
(4) 第十三条计算。
第十五条 信托净收益的分配与信托财产的归属
(1) 信托净收益的分配
受益人按信托资金占信托计划资金的比例享有信托净收益;
信托存续期间,受托人仅就信托净收益部分进行信托利益的分配;
信托净收益以现金形式分配,由受益人凭身份证明文件、法人授权文件、信托合同到受托人指定的地点领取信托净收益。
信托净收益分配时间为信托计划成立之日起每满一年后的10个工作日内。
(二)信托财产的归属
信托终止,扣除第十二条规定的信托费用后的信托财产归属于受益人。
受托人在信托终止后的10个工作日内将信托财产返还受益人,由受益人到受托人指定的地点领取信托终止日至信托财产返还日期间的银行存款利息归属于受益人,与信托财产一并返还。
第十六条 信托受益权的转让
在信托期限内,受益人可以通过转让信托合同的形式转让信托受益权。但不得分割转让。
受益人转让信托受益权,应持身份证明文件、信托合同、信托受益权转让申请书与受让人共同到营业场所办理转让登记手续,未到受托人处办理转让登记手续的,不得对抗受托人。
受益人转让信托受益权,应当将本信托项下委托人与受益人的权利和义务全部转让给受让人。
受益人转让信托受益权,转让人和受让人应当按照信托资金的0.1%分别向受托人缴纳转让手续费。
第十七条 信托的变更、解除、终止与新受托人选任
(一) 本信托设立后,除本合同另有规定,未经受托人同意,委托人和受益人不得变更、撤销、解除或终止信托。
(二)本信托因下列原因而终止:
1.信托期限届满;
2.信托计划终止;
3.信托当事人协商同意提前终止信托;
4.信托目的已经实现或者不能实现;
5.本合同与信托计划另有规定,或法律、行政法规规定的其他法定事项。
(三)新受托人的选任方式按照《信托投资公司管理办法》的相关规定执行。
第十八条 税收
受益人与受托人应按有关法律规定各自依法纳税。
应当由信托财产承担的税费,按照法律、行政法规及国家有关部门的规定办理。
第十九条 风险揭示与风险承担
受托人在管理、运用或处分信托财产的过程中,可能会面临融资对象和融资项目的风险、市场风险、管理风险和其他风险等。
受托人根据本合同及信托计划的规定管理、运用或处分信托财产导致信托财产受到损失的,其损失部分由信托财产承担。
受托人违反本合同及信托计划的规定处理信托事务,致使信托财产遭受损失的,受托人予以赔偿。
第二十条 违约与补救
若委托人或受托人未履行其在本合同项下的义务,或一方在本合同项下的保证严重失实或不准确,视为该方违反本合同。
除非法律、行政法规另有规定,非因受托人原因导致信托被撤销、被解除或被确认无效,视为委托人违约,由此给信托计划项下其他信托的受益人和信托计划项下的信托财产造成损失的,由委托人承担违约责任。
本合同的违约方当事人应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失。
第二十一条 通知
地址变化通知
委托人与受托人在本合同填写的住所地为信托当事人同意的通讯地址。
一方通讯地址或联系方式发生变化,应以书面形式及时通知另一方。
受托人按其在本合同中登记的通讯地址或联络方式以挂号信件或传真、电传或电报等有效方式,就处理信托事务过程中需要通知的事项通知委托人或受益人。
因委托人未及时通知受托人联系地址信息而导致任何损失,受托人不承担责任。
第二十二条 其他事项
(1) 纠纷解决与法律适用
本合同的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中华人民共和国现行法律、法规及规章。
本合同项下的任何争议,各方应友好协商解决;若协商不成,任何一方均有权向受托人住所地人民法院起诉。
(2) 本合同的组成
信托计划是本合同的组成部分,本合同未规定的,以信托计划为准;如果本合同与信托计划所规定的内容相冲突,优先适用本合同。
(3) 合同生效
本合同经双方盖章(或签名)并由委托人交付信托资金后生效。
(4) 合同文本
本合同一式二份,委托人、受托人各持一份。具有同等法律效力。
在签署本合同前,受托人提示:委托人委托给受托人的信托财产必须是委托人合法所有的财产,同时请委托人仔细阅读本合同及信托计划的全部内容,并对各当事人之间的信托关系、有关权利、义务的条款的法律含义进行准确无误的理解。
委托人:(签章)_________________________
法人代表人或授权代表:(签章)___________
邮编:
电话:
传真:
法定代表人:
乙方: (以下简称“乙方”) 地址:
邮编:
电话:
传真:
法定代表人:
鉴于:
1.甲方是依法注册成立并取得合法从事电影制作资格的法人单位,乙方是依法注册成立的法人单位;
2.甲乙双方决定共同投资摄制电影xxxxx(暂名)(以下简称“该片”)。
甲乙双方根据中国人民共和国有关法律、法规,经双方经友好协商,本着平等互利的原则,达成如下条款,以兹信守。
第一条 合作事项
1. 电影片名:
2. 电影时长:
13. 该片由甲乙双方联合出品,由xxxxxxx协助拍摄。
第二条 投资预算与合作方式
1. 该片为xxxxxxxxx影片,综合考虑剧情、角色、制作、发行等诸多因素,该片预算总投资额度为人民币xxx万元(xxxxx)。其中甲方负责本剧的创作、立项报批、摄制、经营等事宜,同时投资人民币xxxxx万元(xxxx万元);乙方投资人民币xxxxx万元(xxxxx),为该片联合出品单位。
2. 所有投资的资金用于该片的拍摄制作及宣传发行,款项打入甲方账号后,专款专用。甲方指定账户:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
开户行:xxxxxxxxxxxxxxxx
账号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. 乙方分三次将投资资金划拨至甲方账户,在本合同签订后五个工作日内,乙方向甲方支付投资总额的50%,即:500万元人民币(大写:伍佰万元整);在本片开机前,乙方向甲方支付投资总额的30%,即:xxxx万元人民币(大写:叁佰万元整);在本片制作完成后,后期宣传发行前支付投资总额的20%,即xxxxx万元人民币(大写:贰佰万元整)。
4. 若在拍摄中有第三方参与投资该片,在不影响乙方权益的前提下,可与剧组签订合同。剧组由此产生的法律经济纠纷,与乙方无关。
第三条 权利、责任和义务
1、 甲方权利、责任和义务
(1) 甲方为该片的出品单位,制作应遵守国家相关法律法规。
(2) 甲方负责该片的剧本创作、申报立项、拍摄制作、成片后
的送审及宣传发行、经营等一切事宜。
第2/5页
(3) 若因该片的剧本版权、制作、经营等事宜引起任何法律与
经济纠纷,由甲方承担全部责任,乙方不承担该片的任何经济纠纷责任。
(4) 甲方就该片拍摄资金预算、拍摄进度、资金使用计划、运
作宣传与发行费用预算等定期向乙方汇报。
2、 乙方权利、责任和义务
(1) 乙方为该片的联合出品单位,对剧组重大事务和管理有表
决权、决定权。
(2) 乙方享有该片的“联合出品”署名权,以字幕形式在片头
和片尾出现。
(3) 乙方享有该片的“出品人”署名权,以字幕形式在该片片
头出现。
。
(4) 乙方享有该片实施的知情权、建议权、监督权,但不得干
预剧组的正常摄制工作。
(5) 乙方有义务协调并配合甲方拍摄所需的场景、道具和食宿
等。
3、 甲、乙双方享有该片所有宣传推介活动,包括全国音像制
品发行、海报、画册、图书及一切出版物的相应署名权。
4、 甲、乙双方共同商定该片的相关主创人员(导演、摄影师、
主要演员、音乐制作人、编剧等)。
第四条 发行及利润条款
1. 甲方在乙方投资全部到位后,保证在该片首映后十个月内
全部返还乙方投资金额人民币xxxxxxxx万元(xxxx)。
2. 甲、乙双方在该片发行收回投资成本后,双方各享有该片
发行50%的利润分成。
3. 该片参奖参赛所得荣誉和奖金归甲乙双方共同所有,双方
第3/5页
各享50%。
4. 该片及衍生品的发行方式包括院线、电视、音像制品、网
络及其它;发行范围包括中国大陆、香港、澳门、台湾及国外。
第五条 宣传条款
邀请有关媒体就该片进行宣传采访的相关费用,均由制片人、制片主任拟出计划和费用预算,宣传费纳入制作经费总预算内。
第六条 保证与保密
1. 在保证为该片投入必须的时间、资金及履行其他相关义务
的前提下,任何一方当事人都可以参与此片以外的其他任何类型和性质的电影片、电视剧和电视节目的商业营运,但不得参与同该片有竞争的电影投资项目。
2. 一方参与上述商业运营,无须通知对方当事人,任何一方
当事人皆不得因此向对方当事人主张任何权利。
3. 未经对方同意,任何一方不得在该片首映之前向任何第三
方泄露剧情、演员、拍摄进度等与电影相关的一切信息。
4. 未经对方书面同意,任何一方不得将其在该片中的权益转
让或抵押,不得将用于该片的资金信贷给任何第三方。否则,由此引起的一切不利后果由其自行承担。
第七条 免责条款
如因天灾、战争、政府禁令等不可抗拒因素造成该片无法完成,甲、乙双方均不承担责任。
第八条 违约条款
1、 甲、乙双方都必须严格遵守以上条款,任何一方违反本合同
约定,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;
2、 因一方违约,导致本合同无法履行的,守约方有权解除本合
第4/5页
同,违约方除应赔偿守约方损失外,还应当向守约方支付违约金,违约金为投资总额的20%。
第九条 其它
1、 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华
人民共和国的法律。
2、 未尽事宜及特殊情况,由甲、乙双方协商另签订补充合同,
补充合同和本合同经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后,同具法律效力。
3、 执行本合同中发生纠纷,由甲、乙双方协商解决,协商不成
的向本合同签订地的人民法院提诉讼解决。
4、 本合同由甲乙双方在中华人民共和国 签署。
5、 本合同自双方签章之日起生效,至结算完毕双方清帐之日
止。
6、 本合同共五页一式四份,甲、乙双方各执贰份,每份具有同