资料合同范文

引言：寻求写作上的突破？我们特意为您精选了12篇资料合同范文，希望这些范文能够成为您写作时的参考，帮助您的文章更加丰富和深入。

篇1

电话：___________________________

传真：___________________________

联系人：_________________________

乙方名称：_______________________

地址：___________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

联系人：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方向甲方提供资产评估信息资料事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保双方共同执行。

第一条 合同内容

1.合同内容：

甲方向乙方购买：

序号：___________________________

名称：___________________________

规格型号及描述：___________________________

数量：___________________________

成交价(元)：___________________________

合计金额：___________________________

2.合同总金额(人民币大写)：RMB_________.

第二条 交货方法

1.乙方应在收到甲方电汇传真后的_________个工作日内，将甲方所购所有产品交付甲方所指定地点。

2.到货地点：_________

第三条 付款方式

1.甲方应将合同总金额(人民币大写)：RMB_________以_________结算方式一次付乙方。并同时将受理回单，传真至乙方公司，乙方在收到汇款后立即发货。

2.户名：_________

4.帐号：_________

第四条 乙方责任

1.乙方确保所交付的产品是符合国家和甲方规定的正版产品，且包装完整。

2.若乙方所交产品的品牌、规格、内容不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责调换，并承担退货而支付的费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方不能按时交货的，从最迟交货之日起乙方应当支付给甲方合同金额的_________%的违约金。

第五条 甲方责任

1.甲方违返合同规定拒绝接货的，甲方应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款;

2.甲方违反合同未能按时付款的，从应付款之日起甲方应当每日支付给乙方合同金额的_________%的滞纳金。

第六条 其他

1.解决合同纠纷的方式：执行本合同过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_________所在地的______进行仲裁。

2.本合同未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

3.本合同共_________页，一式_________份。甲乙双方各持_________份，传真件具有同等法律效力。

4.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效(传真件有效)，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商做出补充规定，补充规定签字盖章后与本合同具有同等效力。其它未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。如出现合作中双方不能解决的问题，请甲方将原货退还给乙方。

第七条 合同总金额合同总款项(RMB)：_________.

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

篇2

根据合同法及相关法律条例规定，结合本工程的实际情况，经双方协商达成一致，特制定本合同。

一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方，本工程建筑总面积 平方米，按每平方米 元，总价 元。

二、质量要求：各项资料应以甲方工程质量为标准，与甲方工程质量相符。

三、甲、乙双方各自承担的费用

1、甲方承担各项检测费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的招待及礼见费。

2、乙方承担工程资料所用的电脑、软件费、所有的办公用品、文具。

3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。

四、甲、乙双方的责任和义务

1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的所有事情，各种资料必须与工程同步，并配合甲方进行保证资料的收集，如因甲方进场的材料不合格，现场做的混凝土试块和砂浆试块强度达不到，甲方负责协调处理，乙方必须积极配合。

2、乙方应积极配合甲方施工、工程验收、检查等工作，并出示相关资料以备检查及办理相关手续。

3、甲方应根据工程进度及时提供送检的各种试块及送检的材料、各种材料的原始证明(出厂合格证及检验报告)。并由甲方派专人送检。

4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆(或区城建档案馆)，并出示相关工程竣工证明书为依据。

五、付款方式：甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元，基础验收付总承包额的20%，主体验收付40%，装修完工付20%，竣工备案付清余款。

六、违约责任

1、乙方不得延误甲方工程验收，工程资料必须齐全，如有关部门检查资料不合格，是因乙方责任由乙方负责;如因甲方责任造成资料不合格，由由甲方承担。

2、按甲方的要求按时将资料验收备案，如不能备案，甲方可拒付余款。

3、甲方按约定支付乙方资金，如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。

4、如因建设方或甲方的原因迟迟不能备案，时间顺延造成的损失和责任由甲方或建设方承担。

七、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。

甲 方： 乙 方： 年 月 日 年 月 日

施工资料承包合同范文二发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。

一、 工程名称： 东方燕园二期14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼、人防地下室、幼儿园 工程。

二、 施工图建筑面积： 约85000平方米

三、 承包范围：乙方承包该工程的土建、水电资料。工作要求：乙方负责将该工程的土建、水电资料，按照现行施工规范和城建档案馆规定整理

四、 工程施工周期：(以监理单位开工令下达日期起)即从20xx年10月 22日 至 20xx年 6月22日( 600天)

五、 甲乙双方责任：

1、 甲方责任：

① 负责提供办公用房、办公用具、用品(电脑、打印、复印设备及耗材、纸张等)供乙方使用。

② 负责提供材料的合格证及出厂检验报告(原件)， 一套有出图章、审图章的施工蓝图、变更图;

③ 支付工程送检材料、试件和全部检测费用。

④ 负责所有对内、外协调工作及费用。

⑤ 负责由资料存档产生的费用。

2、 乙方责任：

① 负责工程建设过程中土建、水电、资料的收集、编制和整理。 ② 乙方提供质量监督管理局对工程建设过程中检查的资料。 ③ 乙方负责在施工现场打印工程所需资料及文件，材料、工程资料的报验报审工作、负责本工程相关资料与相关单位有关的盖章工作。

④ 乙方负责施工过程中原材料及试件的送检(不包含材料、试件和检测费用)，甲方提供运输工具。

⑤ 协助甲方编制工程资料相关的内部文件资料。

六、 合同价款及付款方式：

1、 合同价款：按 2 元/㎡计算，该工程合同暂定总价 170000元(大写人币： 拾柒万元整)结算时按图纸实际建筑面积结算总价。超过合同施工周期时，按每个月暂定4500元补给工期延长费，不足一个月的按一个月计算。

2、 付款方式：

① 甲方每月 10日支付 6000生活费。

② 竣工验收合格后日起一个月内，甲方支付所有余款给乙方。 ③ 送检费，乙方凭检测中心发票，向甲方报销。

④ 纠纷解决方法：

任何一方违反本合同规定，双方协商不成，按以下任一方式解决： ① 向工程所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁。

② 向工程所在地的人民法院起诉。

七、 合同的生效和终止：

本合同经双方签字或盖章后生效，工程竣工验收合格，结清全部工程资料款后终止。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方代表(签名)： 乙方代表(签名)： 联系电话： 联系电话：

日 期： 日 期：

施工资料承包合同范文三经甲乙双方友好协商，一致同意以下各项条款内容：

一、双方名称、场所、联系电话：

二、标的：

1、甲方愿意将工程所有施工技术资料发包给乙方。

2、本合同中所指“施工技术资料”是指：桩基资料、土建资料、水电安装资料(普通建筑室内水电安装资料、强电部分)、钢结构资料、幕墙资料、智能化控制资料(弱电部分)、竣工备案资料、安全台帐资料、消防资料、竣工图编制。

3、本条第二款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的所有资料;若本工程建设单位委托施工单位负责编制，则乙方愿意替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作(但该部分费用须另行结算，详参本合同第条第款)。

三、数量：

1、本工程施工技术资料合计一式三份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由甲方负责移交建设单位，一份由甲方负责移交施工单位。

2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆，其余两份均为复印件或影印件;

3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加，则该部分产生的费用须另行结算(详参本合同第六条第二款)。

四、质量：

1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。

2、本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方;否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。

3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理(签名)”、“设计单位(签章)”等签字盖章均由甲方自行负责，且与乙方无关。

4、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。

五、专用条款：

1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。

2、甲方在工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等)移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责。

3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。

4、工程施工过程中甲方须及时配合乙方准备把相关试件试块送达当地检测中心，并由甲方负责送样费用。

5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒(袋)、笔等均由乙方向甲方实报实销，但须以有效凭证为据。

6、本工程所发生的有关原材料//构配件、试件试块测试由甲方自行负责;若由乙方负责填报发送，则甲方应在报酬中另行计算(取样制作等工作由甲方自行负责);

7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素，乙方愿意为甲方无偿提供如下服务：

① 乙方替甲方完成本条第六款所述内容，但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决;

8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸，便于编制三套竣工图(若甲方认为竣工图套数不足须另行增加，则该部分产生的费用须另行结算，详参本合同第六条第三款)。

9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机(最好是激光型)、两张办公桌、三张办公椅，并保证电脑能宽带上网。

10、 其他需要申明的内容有：。

六、报酬：

(一)支付金额：

12 圆人民币)支付给乙方作为报酬(此费用已包括本合同第五条第六款所述费用)。

2 圆人民币)支付给乙方，作为本合同第二条第三款所述费用(即编制竣工备案资料)。

3 圆人民币)支付给乙方，作为本合同第二条第三款所述费用。

(二)付款方式：

4、本条第一款所述资金付款方式为：本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%，主体中间结构验收即支付40%，竣工验收即支付20%，竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。

5、本条第二、第三款所述资金付款方式为：在竣工验收即一次性付清。

七、合同时限：

1、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。

2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。

八、违约责任：

1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。

2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意，否则甲方可以提请仲裁或法院。

3、乙方延误甲方正当合理的工程验收、资料移交事项的，由乙方立即整改完毕，并由乙方负责一次性赔偿给甲方￥5000元(即伍仟圆人民币)的违约金。

4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的，应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方￥5000元(即伍仟圆人民币)的违约金。

九、合同争议解决方式：

1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下顺序处理争议：

① 首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效;

② 若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方均信赖的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效;

③ 若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均须执行裁决意见。

十、合同其他规定：

1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删，必须经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。

2、本合同尚有附件〈施工技术资料承包合同〉附件》，附件须与合同母体同时执行，附件若与母体发生矛盾须按附件执行，附件和母体具有同等法律效力。

3、本合同(包括所有附件)均须壹式贰份，甲乙双方各执壹份，且具有同等法律效力。

篇3

一、 根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。

二、 乙方承包 工程。

承包范围：乙方承包该工程的土建技术、安全资料。 该工程包括的工作内容：乙方负责该工程的土建技术、安全资料，按照现行施工规范和城建档案馆的要求进行收集、编制、整理，原材料及试件的送检工作。

三、 甲乙双方责任：

1、 甲方责任：

① 负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材)等相关办公用品供乙方使用。 ③ 负责提供材料的合格证及质量证明书;提供全套图纸及变更后的图纸。 ④ 负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。

⑤ 负责内、外协调。。

⑥负责各项方案的编制工作。

2、 乙方责任：

① 负责工程建设过程中土建、安全资料的收集、编制和整理，以及配合分包单位资料的整理工作。

② 乙方提供质监站、安监站对工程建设过程中检查的资料，协调费以及其他支出由甲方负责。

③乙方负责施工过程中原材料及试件的送检(不包含材料、试件和检测费用)，送检试件数量多时，可与甲方协商配合运输。

④ 协助甲方编制工程相关的内部文件资料。

四、 合同价款及付款方式：

1、合同价款：该工程暂定工程造价 12123688.43元，按结算总价的4.5计算资料承包价格(工程施工过程中存在设计变更，若工程结算价未超过1000万

元，按照结算总价的5计算资料承包价格)。

2、付款方式：

① 甲乙双方签定合同之日起至路基施工完成，甲方支付30%的合同预付款给乙方。

②排水工程验收合格及基层工程完成，从合格之日起7个工作日内，甲方支付25%的进度款给乙方。

③面层工程验收合格，从合格之日起7个工作日内，甲方支付30%的进度款给乙方。

④竣工验收合格，质监站出竣工验收备案表甲方支付10%的进度款给乙方。 ⑤甲方结算资料整理完成(如:设计变更、工程联系函、鉴证索赔依据、监理通知回复等相关结算资料整理完成移交甲方)之日起15个工作日内，甲方支付5%的余款给乙方。

⑥一切送检费，由甲方派专人一起进行结算，乙方只负责见证取样和报告的整理。

五、合同的生效和终止：

本合同经双方签字、盖章后生效，工程竣工验收合格，结清全部工程款后终止。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

项目名称(盖章)：

项 目 地 址： 湖南省雨花区环保科技园内

甲方负责人(签名)： 联 系 电 话：

日 期： 年 月 日

乙方代表(签名)： 联 系 电 话：

日 期： 年 月 日

建筑资料承包合同范文二

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

兹因甲方工程建设的需要，由乙方负责承包甲方 工程的施工技术资料整理、编制工作，现根据平等、自愿的原则，经甲、乙双方充分协商达成共识，特签订本协议。

一、 合同期限：

以完成本工程任务为期限,自 年 月 日起至 年 月 日止该工作任务完成为标志。

二、承包内容：

1、乙方负责本工程土建施工技术资料(包含：基础、主体、装修、屋面四个分部质保资料的制作与收集整理)。不包括各专项专业单位分包资料、水电安装资料、安全资料和施工组织设计及各专项方案的编制、竣工图绘制。

2、乙方不负责工程现场的钢筋及焊接等原材料的取样及砂浆与混凝土试块的制作、拆模及养护工作，只负责试验材料的送检委托工作。

三、承包方式及单价：

按建筑面积(建筑面积按实结算，地下室面积如不在建筑面积之内，地下室按一层计算)承包甲方本工程的施工技术资料，建筑面积暂定 ㎡，承包单价为2.5元/㎡(本价格为工资成本费，不含税及各种试验费，不提供发票)合计 元(大写： )。

四、付款方式：

工程开工，甲方先付于乙方10000元(用于前期办公用品的购置)，剩余的资金按照工程进度进行付款：

1、基础结构验收完毕后，付总价款的20%。2、主体结构施工至一半时，付总价款的30%。3、主体结构验收完毕后，付总价款的30%。4、室内外粉饰完毕

后，付总价款的10%。5、竣工验收完毕，付到总价款的95%。6、待工程备案手续完毕后，一个月内将剩余工程款一次付清(如因甲方原因，备案工作无法在2个月内完成，视为备案完毕)。

五、甲方责任：

1、甲方向乙方提供完整的设计图纸、设计变更资料及前期工程技术资料。

2、甲方负责提供办公室一间及所需办公设备(办公桌椅、电脑、打印机、复印机、档案柜等)。

3、甲方为乙方驻工地资料员提供食宿。

4、甲方协助乙方收集工程所需的所有原材料、构件、设备的出厂合格资料及相关手续(必须原件)。

5、甲方负责协调各施工单位进行各项原材料、半成品及砂浆、砼试块的取样工作。

6、甲方负责各种材料送检的试验费及由此所引起的交通费用及其它相关费用。

7、甲方协调各施工单位负责各种材料送检工作及试验费。

六、乙方责任：

1、乙方必须拥有资料员上岗资格证及取送样员证书。

2、乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆存档要求进行编制。

3、乙方负责施工技术资料及各项原材料的试验及时到位，不得因材料试验及工程技术资料的原因影响材料的使用及工程进度。

4、乙方负责本项目施工技术资料编制所需的纸张与耗材。

5、乙方认真落实资料收集整理、归档的相关制度，完善资料的分类管理。

6、乙方在竣工时需整理出一套的竣工资料(原件)交付城建档案馆。甲方如需增加资料套数(复印件)，费用另行协商计算。

七、双方权利、义务：

1、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。

2、甲方有义务及时向乙方提供完整、正确的原材料合格证、工程施工图、设计变更等。

3、如因甲方报建手续不齐备，导致上级质量监督单位不予验收由甲方负责。

4、工程必须在合同工期内完成，不能按时完成，延期一个月内不要工资，超过一个月以后，每月支付5000元工资。

八、合同的解除和终止：

1、解除

(1)经双方共同协商同意后本合同可以解除。由甲方提出解除本合同的，甲方应按国家或自治区相关规定支付给乙方一定的经济补偿。

(2)有下列情形之一的，甲方可解除本合同：

a 乙方在使用期内被证明不符合录用条件的;

b 乙方严重违反甲方项目规章制度的;

c 乙方严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的;

d 乙方被依法追究刑事责任的;

e 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经双方协商未能就合同变更达成一致的。甲方按照规定解除合同的，需提前七天以书面形式通知乙方，并按规定向乙方支付在工作期间的劳动报酬。

(3)乙方解除本合同，应提前七天以书面形式通知甲方，并做好交接手续。

(4)有下列情形之一的，乙方可以解除合同，甲方应按国家或自治区相关规定支付给乙方一定的经济补偿。

a 甲方未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件;

b 甲方未及时足额支付劳动报酬的;

c 甲方的规章制度违反法律、法规的规定或损害乙方权益的;

d 甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利，致使本合同无效的; e 甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的。

2、终止

本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。不尽事宜，双方共同协商解决。

甲 方(签章)： 乙 方(签章)：

年 月 日 年 月 日

建筑资料承包合同范文三

发包方(甲方)：新余市万晟置业有限公司

承包方(乙方)：

一、承包事项： 时代阳光 工程施工资料

二、承包方式： 0.8 元/m2，总建筑面积为： m2，总价款为： 元。

三、承包范围：

工程施工中的基础、主体、屋面、装饰、给排水、电气、初验、竣工验收(含人防)。

四、工作内容

乙方保证施工资料编制、整理与工程进度同步。

1、各栋号承建商必须提供一套完整有效的材料合格证与检测报告。

2、报验申请表、检验批、隐蔽工程验收记录表编制一份原件;基槽、基础、主体、初验、竣工验收记录表编制6份原件，供建设、监理、施工总包、质监科、备案科。

3、建设单位、声像、监理单位资料、安全检查记录表不在乙方职责内。

4、太阳能、消防、节能、电梯、人防设备安装资料等分包单位由分包单位负责。

5、纸制资料与声像交档案馆、质监员与备案科发生的费用乙方一概不承担。(纸制资料在齐全的情况下)

6、深基坑、模板、外架专项安全论证方案编制需另外计算。(2018元/套，不含专家费用)

五、结算

篇4

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

1、承包事项：工程技术资料

2、承包方式：平米包干，元/m2，建筑面积为： m2(不包含车库面积)，

3、承包范围：土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷，直至竣工。

4、办公用品归属：电脑、打印机、纸张、由已方提供，竣工装订由甲方负责。

5、工作分工

乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。 ①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。

②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。 ③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

④分包工程技术资料：乙方负责检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。

6、结算

7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

甲方负责人： 乙方负责人：

年 月 日 年 月 日

建筑工程资料承包合同范文二

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

一、承包事项： 平顶山飞宇国际汽贸城 9#楼及室外管网道路 工程技术资料

二、承包方式：

1平米包干，元/m2，总建筑面积为： 6700 m2，价款为： 10050.00 元。大写： 一万零伍拾元 。

2室外管网定价包干 价款为： ( )。

3合计：合同总价款为：(大写：)。

三、合同工期：合同工期为20xx年 9 月 28 日至 20xx年 4 月 28 日。

四、付款方式

1甲方每月支付乙方工程资料费 2000.00 (大写： 两千元整 )如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的权力。

2如果在合同工期内，甲方未完成所有施工任务，导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按月支付乙方工程资料费 2000.00 (大写： 两千元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月计算，15天以上的按全月计算。

五、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案，直至竣工。

六、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供，资料软件由乙方承担。

七、工作分工

乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。

②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。

③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。

八、合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年月日：

建筑工程资料承包合同范文三

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

1、承包事项：

2、承包方式：平米包干，元/m2，总建筑面积为： m2，总价款为： 元。大写： 。

3、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案，直至竣工。

4、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供，资料软件由乙方承担。

5、工作分工

乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。 ①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。

②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。 ③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。

④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。

6、结算

地下室顶板结构封顶后付全部资料费的30%，主体结构封顶后付全部资料费的40%，竣工验收备案后付全部资料费的30%。

7、资料整理要保证验收合格。

篇5

公司成立伊始，经理张*就深深知道企业发展生生不息的资源，就是以不断提高顾客满意度为目标，使顾客接受服务的同时感到来自内心的喜悦之情，企业的发展才有强大的原动力。他一开始就意识到，公司面对的是一个日益开放和竞争日趋激烈及国外著名汽车品牌的大兵压境的市场，要想使企业立稳脚跟，就必须做到“以诚为本，恪守信用”。

注重信息反馈才能有的放矢

德国大众有句营销名言：“一家人的第一辆车是销售人员推荐的，可第二、三辆车是售后服务人员推荐的。”自从售后服务成为销售的延伸，4S特约店就成为广大车主维系人与车的重要桥梁。秉承“四位一体”的经营理念，依靠完备的硬件设施、严格培训的高素质员工和先进的管理方式，*商贸有限公司始终为客户提供全方位完美的服务。公司多次冒严寒顶酷暑为客户排优解难，获得客户一致好评，很多客户都是在*购车一次就成为*永久的客户，不但自己在*买车，还将自己的朋友家人都介绍到*来。独山子的一位用户自从20*年在*购买了一辆松花江面包车后，已先后在*公司购买了三辆车，他逢人便说“我的车一有毛病，公司马上就给修好，在*公司购车，放心！”

坚持持续改进才能持续创新

*公司经理常常强调：“服务首先要了解自己的服务对象”。要了解服务对象需要注重信息反馈。了解客户想的是什么，要的是什么，自己有哪些需要改进的。

一些顾客到公司做维修、保养时，对于出现的的问题，*公司都做好纪录，对常用的零件定时查库，以备急需。有时有的顾客所需的配件在新疆境内买不上，公司宁愿多花运费发快件甚至是航空快件，也会在承诺期内为顾客进货，及时维修。对客户提出的问题，*从不会置之不理，而是认真想办法解决改进，让每一位*的用户满意。“急顾客之所急，想顾客之所想”是*人立业之本。就是靠着恪守信用，*公司赢得了一批又一批的回头客。

篇6

原告(原审被上诉人):陈文妹,女,1957年12月22日生,汉族,常州市人,住常州市戚墅堰区梅港新村4幢丙单元303室。

被告(原审被上诉人):吴惠秀,女,1965年12月9日生,汉族,常州市人,住常州市戚墅堰区丁堰镇芳渚村委张家塘35号。

被告(原审上诉人):被告常州好蝶妇幼卫生用品有限公司。住所地常州市武进区遥观镇勤新村。

法定代表人高祥华,该公司执行董事。

二、基本案情

吴惠秀原系常州好蝶妇幼卫生用品有限公司(以下简称好蝶公司)的出纳,2005年7月13日,吴惠秀经手向陈文妹借现金130000元,同日,吴惠秀向陈文妹出具了借条一份,载明借陈文妹现金130000元,借期4个月,借条上加盖了好蝶公司的公章;2005年7月19日,吴惠秀经手又向陈文妹借现金84000元,同日,吴惠秀向陈文妹出具了借条一份,载明借陈文妹房贷款110000元,好蝶公司作为担保人身份加盖了公章。后吴惠秀及好蝶公司均未能归还陈文妹借款,陈文妹遂诉至法院。

三、诉辩意见

原告陈文妹诉称,2005年7月好蝶公司通过吴惠秀找到原告提出借款急用,原告分两次给了吴惠秀240000元。7月13日给了吴惠秀130000元,讲好借期4个月,并写了借条一份,加盖了好蝶公司的印章;7月19日,原告再次为被告筹了110000元,好蝶公司以担保人身份加盖了公章。但被告未能归还借款,请求法院判决两被告共同归还借款240000元。

被告吴惠秀辩称,借条是我所写,但该借款都是赌债,我写了借条后,是原告逼我去盖章,我上班时偷盖了单位公章。

被告好蝶公司辩称,我公司与陈文妹素不相识,也从未通过被吴惠秀向其借过钱。吴惠秀已经明确向法院陈述该借款系与陈文妹共同参与赌博而形成的赌债。借条上虽然加盖了我公司的公章,但并非我公司真实的意思表示,而是由吴惠秀偷盖公章所致,且法定代表人签名也是由其冒名代签,由此可见,另外,吴惠秀向法院提交了其与陈文妹的谈话录音资料,从双方的交谈内容中可以清楚地反映该借款事实并不存在,实则是赌债。

四、原终审裁判要点

常州市中级人民法院审理认为,合法的借贷关系受法律保护。关于录音资料的证据效力问题,录音资料作为一种法定的证据形式,被上诉人吴惠秀也提供了录音资料的原始载体,该录音资料可视为是原始证据,能够单独作为认定案件事实的证据。原审中被上诉人陈文妹认可录音资料中的声音系其本人的声音,但对录音内容不予认可,但其未提供证据证明该录音资料存在伪造、裁剪或涂改的情况,故本院对录音资料的证据效力依法予以认定。从吴惠秀向法院提供的录音资料反映,虽然陈文妹与吴惠秀之间存在借贷关系,但吴惠秀于2005年7月13日向陈文妹出具的《借条》系两人在共同参与赌博过程中形成的赌债,而吴惠秀于2005年7月19日出具的《借条》根本不存在,故原审法院判决好蝶公司、吴惠秀归还上述两笔借款不当,本院予以纠正。

常州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项的规定,判决如下:

一、撤销常州市武进区人民法院(2006)武民一初字第566号民事判决;

二、驳回被上诉人陈文妹的诉讼请求。

五、再审裁判要点

常州市中级人民法院再审认为,合法的借贷关系受法律保护。虽然好蝶公司提出不知道有该笔借款,吴惠秀也认可是自己偷盖了公司的印章,但此属公司管理上的问题,并不能否认借条本身的真实性。原审中吴惠秀提供的录音资料,只能证明吴惠秀与陈文妹之间存在借贷关系,无法客观反映出两次借款行为是在赌博过程中发生的;原审中吴惠秀提供的四份证人证言并不能直接证明该两笔借款系赌债,且由于证人并未出庭质证,其证据效力明显低于作为书证的借条,故难以认定该两笔借款系赌债。二审中以难以分清和辨别谈话内容主旨的视听资料来否定本案作为书证的借条的真实性和合法性确有不当。吴惠秀2005年7月13日出具给陈文妹的借条,由吴惠秀夫妻二人签名并加盖了好蝶公司的印章,鉴于吴惠秀系好蝶公司的出纳,应当认定该笔借款系以好蝶公司名义向陈文妹借得,应由好蝶公司承担还款责任。关于2005年7月19日的借款,陈文妹承认实际发生的借款只有70000元,故其余部分借款本院不予支持,该借条载明借款人是吴惠秀,好蝶公司作为担保人加盖了印章,应当认定该笔借款系以吴惠秀个人名义所借,由吴惠秀自己承担,好蝶公司承担连带清偿责任。

常州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第九十条、第一百零八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条第一款、第一百五十三条第一款第(三)项之规定,判决如下:

一、撤销本院(2007)常民一终字第35号民事判决以及常州市武进区人民法院(2006)武民一初字第566号民事判决。

二、好蝶公司于本判决生效之日起十日内归还陈文妹借款130000元;

三、吴惠秀于本判决生效之日起十日内归还陈文妹借款70000元,好蝶公司对上述款项承担连带清偿责任。

六、再审改判意见评析

随着现代科学技术的发展,大量的先进的高科技的录音、录像设备的广泛应用,视听资料成为了一种新的诉讼证据。该案的关键就是对视听资料的认定问题。视听资料是指以图像、声音等形式证明案件真实情况的一种证据形式。根据载体的性质可以将视听资料分为录音资料、录像资料两大类,实践中较为常见的是录音资料。一般认为,视听资料作为一种诉讼证据具有如下特点:

1、高科技性。视听资料的信息载体具有较高的科技成分,其制作、保存、显示分别需要专门的摄录、存储、播放设备,比其他证据形式具有更高的技术要求,带有明显的科学技术运用性质。

2、准确性和逼真性。和其他证据形式描述、阐释的方式相比,视听资料在形成过程中受录制人以及其他人主观因素的影响较小,可以相对准确地反映与案件有关的事实。而且通过视听设备对音像数据的解读,可以以声音、图象逼真地反映人和事物的各种状态、运动和发展,这种对过往事实的生动“还原”也是其他证据形式难以做到的。

3、动态直观性。视听资料往往是对一定时间内持续的音响、影像进行录制,当这一动态过程得到重现时,具有动态的直观性。如录音资料,不但能够反映说话人的语言所表达的内容,还能够反映说话人的语调、语速等特征。这对于准确、全面地反映案件事实具有重要的实际意义。

篇7

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着互惠互利、公平的原则，经友好协商，就如下产品的供需问题达成以下条款，以共同遵守：

第一条 产品名称、型号、数量、单位、单价、金额(下表可设为附件一)

1.具体数量以甲方在供货期间内发出的书面需求计划数量为准，最终结算数量以甲方验收合格的实际供货数量为准，合同总价相应调整。

2. 本单价为固定单价，固定单价在合同履行中不做任何调整。

3.本单价组成包括：包装箱内所含附件，运费、装车、卸车、保险费、税费、检验费、热水器安装费及安装辅材费。

第二条 技术标准

乙方交付的产品必须满足：业主招标文件要求、中铁滨河佳园14#综合楼安装工程项目范围内图纸要求和中铁一局集团电务工程有限公司同业主签订的合同对产品的要求，并提供原生产厂证明，乙方保证执行的标准是尚在通用的最新版本。

第三条 履约联络

1、乙方应设 为代表，电话：，负责协调处理履行合同的一切事务。

2、乙方代表的变更、撤销应提交书面文件并获得甲方的书面认可，甲方有权根据乙方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。

第四条 交货地点、方式、运输及包装：

1、交货地点：

2、交货地点：

3、交货方式： 乙方负责美的热水器产品的运输、安装和调试，调试合格达到合同要求标准后交由甲方验收，费用由 乙 方承担。

(3)甲方指定 负责签收货物，电话：货物签收人身份证复印件附后。

3、产品包装：由乙方负责，包装方式 按照相关规定合理包装。

第五条 质量保证

1、乙方对所售产品保证质量，并提供检验报告、合格证或甲方要求提供的其它质量证明文件。甲方有权拒绝接收乙方无检验报告、合格证书或证书不全的产品，拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品，由此产生的所有费用及责任均由乙方承担;造成甲方的工期延误或其他经济损失，乙方应责任赔偿。

2、乙方提供的进口产品及备件，须提供原产地证明书。

3、乙方提供的技术文件资料应是清晰的、正确的、完整的。

4、质保期期满后，乙方应继续为甲方提供修理和更换的方便。但由此产生的费用均由甲方或业主负担。

5、工程结束后8年内，乙方必须保证其无论是否继续生产都能向运行单位提供备品、备件。

6、质保期内物资质量存在问题，双方应共同取样送至由甲方或业主指定的试验检测机构鉴定，鉴定费由责任方承担。鉴定期间甲方有权选择第三方提品保证施工需要。如试样不合格甲方有权要求乙方退换所有已品或单方面终止合同，由此产生的所有费用及经济损失由乙方承担。

第六条 提出异议时间和方法

1、甲方在验收及使用中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，及时向乙方提出书面异议及处理意见。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内负责处理并书面通知甲方处理情况。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 付款时间、发票

1、付款时间及发票：

(1)甲乙双方签订合同后，甲方收到业主预付款后于15日内向乙方支付合同总金额的30% 。

(2)合同产品全部安装验收合格完工后，乙方提供货物金额的100%发票，甲方应在安装合格后的10日内向乙方支付至合同总金额的100% 货款。

2、发票：普通发票或增值税发票 ，乙方对其提供的发票真实性负责。

3、付款方式：银行转账或承兑汇票。

第八条 合同变更或解除

本合同一经签订，甲乙双方不得随意变更或解除。确因特殊情况需要变更或解除的，提出方需出具书面信函，征得对方同意后方可解除或变更合同。

第九条 违约责任

1、乙方违约责任：

(1)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意使用，应按质论价;甲方不能使用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并赔偿由此给甲方带来的损失。

(2)乙方供货周期为10个工作日，乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之 叁 计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过15日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

(3)本合同确定的单价为固定单价，乙方不得因市场价格的调整而提高价格，或以提高价格为由拒绝供货。否则，乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方带来的一切损失。

2、甲方违约责任：

(1)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之叁计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

(2)其它： / 。

第十条 不可抗力

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在3 日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十一条 售后与服务

根据乙方生产商售后规定，该机内胆漏水8年包换，遥控器、花洒、软管、旋钮，包修一年(不负责上门更换，用户凭购买凭证和完整的旧件到当地维修部免费更换);镁棒包修1年，终身免费上门更换乙方厂商专用镁棒(保外超过20公里收取远程费用，详见备注)，仅收取镁棒材料费40元(为延长热水器的使用寿命，建议每2年更换一次)。

第十二条 争议解决

争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，向需方法人机构所在地人民法院诉讼解决。

第十三条 其它约定

1、本合同一式 陆 份，甲方执肆份，乙方各执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇8

2）注册资本

3）批准及注册

4）资本转让

5）董事会

6）总经理、副总经理

7）场地使用费

8）技术合作

9）采购及销售

10）利润

11）财务会计

12）外汇收支

13）税务

14）职工录用和奖励

15）工资标准和奖励

16）合营期限

17）其他事项

18）仲裁

19）合同文本

20）法定地址、文件通知

＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（以下简称《合资法》）以及《实施条例》规定，按照平等互利的原则，在中华人民共和国＿＿＿＿＿市建立合营企业。从事生产反射器、注塑模具及其他资料制品，供出口和在中华人民共和国境内销售，经多次商谈，一致同意订立本合同。

第一章　总则

1．本合同的各方为：

＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿为一方（以下简称甲方），由＿＿＿＿＿代表甲方对本合同负责。

＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿为一方（以下简称乙方），由＿＿＿＿＿代表乙方对本合同负责。

本合同由甲、乙双方授权的代表签订。

2．双方同意成立的合营企业定名为：＿＿＿＿＿（以下简称“合营企业”）

中　文：＿＿＿＿＿

英　文：＿＿＿＿＿

地　址：＿＿＿＿＿

3．双方根据平等互利的原则，为了有利发展中国国民经济，而从事反射器；注塑模具、以及其他塑料制品的设计、生产和内外销售。

合营企业将尽力在中华人民共和国境内采购原材料及包装材料，如遇无货供应或质量、价格不符合要求时，也可由合营企业进口解决。

4．双方本着长期真诚合作的愿望，在产品质量、规格品种、包装装璜及经济效益等方面力求达到国际同类产品的先进水平。

合营企业的初期生产规模为：年产＿＿＿＿＿套符合＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿标准的＿＿＿＿＿反射器，接受订单生产年产值为＿＿＿＿＿元的注塑模具。乙方负责＿＿＿＿＿反射器的返销，保证投产后的前＿＿＿＿＿年使合营企 业的外汇收支达到自身平衡。且＿＿＿＿＿年后返销比例不低于＿＿＿＿＿％，乙方负责为合营企业每年从中国境外承接不少于＿＿＿＿＿元产值的注塑模具订单。合营企业产品的内销由甲方负责。

5．合营企业为中华人民共和国的法人，必须遵守中华人民共和国有关的法律、法令、条例和规则，并受中华人民共和国法律的管辖和保护。

第二章　注册资本

6．合营企业为有限责任公司，各方的经济责任以注册资本为限，并按资本比例分配利润，分担风险及亏损。

7．合营企业总投资为＿＿＿＿＿美元。注资本总额为＿＿＿＿＿美元，其中甲方占资本额的＿＿＿＿＿％，乙方占资本额的＿＿＿＿＿％。

8．甲、乙方出资如下：

甲　方：＿＿＿＿＿美元，其中：

（1）机器设备，价值约＿＿＿＿＿美元；

（2）厂房，价值约＿＿＿＿＿美元；

（3）现金，相当于＿＿＿＿＿美元的人民币现金。

乙　方：＿＿＿＿＿美元外汇现金。

第三章　批准及注册

9．本合同应由＿＿＿＿＿市批准，自批准之日起生效。并送交中华人民共和国对外经济贸易部备案。

10．合营企业接到上述批准证书后，应向工商行政管理局办理注册登记、领取营业执照。在合营企业取得营业执照后，甲、乙双方将根据工程进度需要，分别缴付资金，每期各方须缴付数额由董事会决定。

各方缴资后，由合营企业发给投资证明书。

第四章　资本转让

11．注册资本转让时合营者拥有先买权，未经合营者同意，不得转让或抵押给他。但当一方提出转让时，合营者应在＿＿＿＿＿个月内给予答复，否则作为放弃先买权论。

12．转让注册资本的价格，应根据合营企业中该方投资的帐面价值，由合营双方本着公平合理的原则协商解决。

13．注册资本转让时，应＿＿＿＿＿个月内向原审批机构申请批准。并向中华人民共和国对外经济贸易部备案，批准后再向工商行政管理局办理变更注册手续。

第五章　董事会

14．合营企业领到营业执照之日，即为合营企业董事会成立之日，董事会人数为＿＿＿＿＿人，其中甲方＿＿＿＿＿人，乙方＿＿＿＿＿人，董事人选由双方各自委派和调换、董事长由甲方委任，副董事长二人，由甲方委派一人，乙方 委派一人担任。

15．董事会是合营企业的最高权力机构，其职权在合营企业章程内规定，董事长是合营企业的法定代表，董事长不能履行职责时，应授权副董事长或其他董事代表合营企业。

16．董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持。董事会会议应由＿＿＿＿＿分之＿＿＿＿＿以上董事出席才能举行。董事不能出席时，可出具委托书，委托他人代表其出席和表决。董事会的决议应由出席董事或其代表一致同意才能通过。董事会会议一般在合营企业的法定地址举行，也可以在董事会同意的其他地点举行，合营企业不负担出席董事会会议的旅费。董事会会议期间的膳宿由合营企业安排并支付费用。

17．董事不从合营企业支付薪金，他们的酬劳将在合营企业的全年净利中提取一定比率（比率由董事会议定）作为董事会的分红。并按下列比例分配：

董事长＿＿＿＿＿％

副董事长各＿＿＿＿＿％

董事各＿＿＿＿＿％

第六章　总经理　副总经理

18．合营企业设总经理一人，副总经理三人，均由甲方提名，董事会聘任，负责执行董事会会议的各项决议，组织领导合资企业的日常经营管理工作。在董事会授权范围内，总经理对外代表合营企业。对内任免下属人员，并行使董事会授予的其他职权。

19．合营企业的重要文件由总经理签署后生效。

20．若总经理或副总经理未能适当履行职务时，董事会有权解聘或降职。

第七章　场地使用费

21．合营企业使用的土地是中国政府的资产，合营企业须向政府交付适当的土地使用费，合营企业与所在地土地主管部门签订的租用土地使用权协议，应为本合同不可分割的一部分。

22．最初＿＿＿＿＿年的土地使用费，定为每年每平方米人民币＿＿＿＿＿元，其后，土地使用费可按市政建设发展的情况而调整。

第八章　技术合作

23．合营企业与＿＿＿＿＿签订的技术转让协议，作为本合同不可分割的一部分，其有效期与本合同相同。

24．合营企业根据技术转让协议，向＿＿＿＿＿支付技术转让费＿＿＿＿＿美元，技术转让内容及技术转让费的支付办法，在技术转让协议中另行规定。

第九章　采购及销售

25．合营企业与乙方签订的采购与销售协议，作为本合同不可分割的一部 分，其有效期与本合同相同。

26．合营企业所需的原材料应尽先在国内购买。对无法供应的品种或质量、价格不符合合营企业要求时，可由合营企业从国外进口。

27．根据双方签订的采购与销售协议，合营企业在中国国内销售的产品，在由甲方负责通过其销售部门销售。合营企业的出口产品，由乙方负责在中国国外销售，具体办法在采购与销售协议中另行规定。

第十章　利润

28．合营企业所获得的全部利润，按《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》规定缴纳所得税后，按下列百分比提取：储备基金＿＿＿＿＿％；企业发展基金＿＿＿＿＿％；职工奖励及福利基金＿＿＿＿＿％。

缴税与提取上述三项基金后的净利润，每年根据合营双方的出资比例进行分配。

29．对于乙方分得的利润，应根据合营企业的外汇结余情况，在不影响正常生产的原则下，此利润可根据董事会的决定分一次或几次支付，以前年度的亏损未弥补前不得分配利润，以前年度未分配的利润，可并入本年度利润分配。

第十一章　财务会计

30．合营企业应执行中华人民共和国有关中外合营企业的财务会计规定，必须建立完整、严格的财务制度。

31．合营企业的一切单据、帐簿、报表均使用中文记载，同时应用英文定期编制财务报表。合营企业董事会聘请的在中国注册的会计师有权查阅合营企业的一切单据、帐簿、报表，并直接向董事会提出报告。

32．合营企业以人民币为记帐单位，人民币与其他货币间的换算，按同时期中华人民共和国外汇管理局＿＿＿＿＿分局汇率牌价结算。

33．合营企业的固定资产，按《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法施行细则》的规定，由董事会决定其折旧年限。

34．合营企业应在中国银行＿＿＿＿＿分行分别开立外汇帐户和人民币帐户，并接受开户银行对外汇支出的监督。

35．合营企业在经营过程中遇流动资金不足时，总经理可根据董事会规定的权限，向中国银行或国外银行借款，但不得移作它用或弥补亏损。

36．合营企业的财政会计年度，从每年一月一日起至十二月三十一日止。

第十二章　外汇收支

37．合营企业的一切外汇事宜，必须按《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和有关管理办法的规定办理。38．合营企业的外汇收 支必须做到：

（1）保证合营企业的每年外汇收入大于支出。

（2）外汇结算人民币时，应按照当时规定的牌价办理。

（3）合营企业在中国境内支付费用、货款、劳动报酬等，除根据有关规定支付外汇者外，一律以人民币结算。

39．根据《合资法》的规定，下列外汇可以汇出：

（1）乙方分得的利润及技术转让费。

（2）乙方资本转让后所得的资金。

（3）合同期满或合同期满前应清偿给乙方的资金。

（4）用于进口原料、设备、备件所需的外汇，以及派往国外人员的旅差费。

（5）其他按有关规定可以汇出的开支。

第十三章　税务

40．合营企业按照中国的有关法律和条例规定缴纳各项税金。

41．合营企业职工按照《中华人民共和国个人所得税法》规定缴纳个人所得税。

第十四章　职工录用和辞退

42．合营企业所需职工，由甲方或中国劳动管理部门采用公开招聘方式，经考试择优录取后，签订劳动合同。

43．如因生产技术等变化，职工确有多余，或经培训后仍不能适应要求，也无法改调其他工种时，合营企业可按劳动合同解雇并给补偿。

44．合营企业应制订规章制度和职工守则，对违反者分别予以警告、记过、扣薪直至开除处分。

第十五章　工资标准和奖励

45．合营企业职工工资目前按平均月薪＿＿＿＿＿元人民币计算，其中包括合营企业向中国政府指定的部门缴纳国家对职工的各种保险费、补贴费和福利措施费等。随着合营企业生产发展，职工工资应逐步增加。今后中国政府对工资、福利、补贴等有新的规定时，合营企业应据此相应调整。

46．＿＿＿＿＿方高级职员工资、社会保险、旅差费标准参照＿＿＿＿＿方国家或地方标准，由董事会核定。＿＿＿＿＿方高级职员原则上与＿＿＿＿＿方高级职员同工同酬。

47．按照合营企业的经营结果，年终从奖励和福利基金中提出一定数目的基金，奖给工作好的职工，对于在技术上、生产上或管理上有特殊贡献者，由董事会决定给予特殊奖励。

第十六章　合营期限

48．合营双方同意，合营企业的期限为＿＿＿＿＿年。自营业执照签发之日起算，期满前一年经一方提出，其他方同意可以延长，延长期 限由双方协商决定，并在期满前六个月向原审批机构办理延长报批手续。

49．在发生下列情况之一时，可以提前终止合同：

（1）在一个适当的开始期后，合营企业因严重亏损而不能继续营业；

（2）由于一方不履行合同或章程规定的义务，致使合营企业无法继续营业；

（3）由于不可抗力的事件，如严重自然灾害或战争等，致使合营企业无法继续营业；

（4）不能达到预期的目标并看不到发展的前景。

提前终止合同必须经董事会召开特别会议作出决议，报请原审批机构批准。

50．合同期满或提前终止时，董事会应组成清算小组负责清理。董事会在清算完毕后才能解散。清算办法按照《合资法》的《实施条例》第103￣105条所规定的清算程序和手续办理。同时董事会应向原审批机构及工商行政管理局办理注销手续，缴回营业执照。清算后应还给各方的财产，必须按照各方在合营企业的投资比例计算。

第十七章　其他事项

51．合营双方履行下列事项：

＿＿＿＿＿方：

（1）负责向政府申请批准，并向工商行政管理局办理注册登记。

（2）负责将厂房及租用的场地等，交给合营企业使用。

（3）负责招聘职员职工。

（4）负责合营企业的产品及原材料国内运输。

（5）负责办理保证提供水、电、煤气、燃料、电话、电报挂号及电传的工作。

（6）负责办理乙方人员的签证及其办公、交通、生产等安排。

（7）负责向所在地的环境卫生管理部门申请许可证。

＿＿＿＿＿方：

（1）负责按期提供所需的全部机器设备。仪器、原材料、技术资料和文件及原料、产品的国外运输。

（2）负责提供建厂规划，并负责设备安装、试车、试生产的全面技术指导。

（3）负责按照生产的需要，对职工进行技术培训。

（4）负责提供有关合营企业产品在国外市场上销售趋势的报告的技术资料。

（5）按照双方签订的《技术转让协议》，提供技术和设计，如有任何关于侵犯第三者权益的争议时，由签订该协议的转让方负责，＿＿＿＿＿方将不分担任何法律责任。

（6）负责＿＿＿＿＿方人员到＿＿＿＿＿方国内学习、培训的安排。

第十八章　仲裁

52．合营各 方如在解释或履行本合同及其附件发生争议时，应首先在董事会内本着互相信赖、平等互利的精神进行协商，求得解决。若不能解决时，可以邀请双方同意的第三者进行调解。

53．调解不成时，则申请仲裁解决。仲裁在中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会进行。按该会《对外贸易仲裁委员会仲裁程序暂行规则》办理。费用由败诉方承担；仲裁机构的裁决是终局的，对各方都有约束力。

54．在解决争议期间。除争议事项外，合营各方应继续履行合营企业合同、章程所规定的其他各项条款。

第十九章　合同文本

55．本合同和附属协议的修改。须经董事会协商同意，经各方授权代表签署书面文件，并报原审批机构批准。

56．本合同用中文和英文写成，均为正式文本。具有同等效力。本合同所有附件，均为本合同不可分割的部分。

第二十章　法定地址、文件通知

57．合营各方的法定地址：

甲　方：＿＿＿＿＿

乙　方：＿＿＿＿＿

篇9

DOI：10.14163/ki.11-5547/r.2017.04.062

食管癌作为一种常见恶性肿瘤， 发病率和病死率均比较高[1]。目前在食管癌的临床治疗中， 常用方式有手术、放疗和化疗等， 放疗作为常用方式， 远处转移和局部复发是影响其治疗效果的主要因素；放疗能够将放疗野外微小病灶杀灭， 可减少远处转移的发生， 另外部分化疗药物还可放射增敏， 提高局部控制效果[2-4]。本院近年来在食管癌的临床治疗中应用放疗联合紫杉醇与奈达铂同期化疗治疗取得了较好效果， 具体报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取本院2013年2月～2015年11月收治的68例食管癌患者作为研究对象。①纳入标准[5]：通过胃镜检查和活检病理检查证实为食管癌；通过心电图检查、食管吞钡X线片、上腹部CT扫描和胸部CT扫描检查未见远处器官转移；患者和其家属均签订知情同意书， 积极配合完成各项治疗工作。②排除标准[6]：妊娠期和哺乳期妇女；存在放疗和化疗禁忌证患者；伴有严重心肺功能受损、肾功能异常以及骨髓异常患者；既往存在其他肿瘤病史或者已实施过化疗患者；对研究所用药物过敏患者；中途因自身原因退出研究者；缺失完整临床治疗患者。将患者随机分为对照组和研究组， 各34例。对照组男18例， 女16例， 年龄25～65岁， 平均年龄（45.33±7.22）岁， 病程1～7年， 平均年龄（4.32±1.22）年；研究组男20例， 女14例， 年龄24～67岁， 平均年龄（45.35±8.19）岁， 病程1～8年， 平均年龄（4.35±1.41）岁。两组患者性别、年龄及病程等一般资料比较， 差异无统计学意义（P>0.05）， 具有可比性。

1. 2 方法 两组患者均使用6MVX线直线加速器， 通过CT模拟定位设计制定放疗计划。处方剂量为95%计划靶区（PTV）， 全组处方剂量为60～70 Gy， 其中中位处方剂量为62 Gy， 1次/d， 5次/周， 每次剂量为1.8～2.0 Gy。脊髓最大剂量

1. 3 疗效判断标准[7] 治疗后实施胸部CT检查、食管吞钡X线检查等， 根据WHO标准将疗效分为完全缓解、部分缓解、稳定以及进展， 总有效率=完全缓解率+部分缓解率。

1. 4 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差 （ x-±s）表示， 采用t检验；计数资料以率（%）表示， 采用χ2检验。P

2 结果

研究组治疗总有效率为85.3%， 明显高于对照组的61.8%， 差异有统计学意义（P

3 讨论

由于早期食管癌症状不是很典型， 故大部分患者到院就诊时已是中晚期， 错过了最佳手术治疗的时机。因食管黏膜下层含有丰富的淋巴管， 再加上肌层外无浆膜层， 故很容易出现远处转移或者淋巴结[8]。放疗是除外科手术外治疗食管癌最为常用的方式， 可有效控制局部病灶， 但是单纯放疗治疗的失败率非常高， 究其原因可能是因为肿瘤细胞远处转移加速造成增殖， 故目前有很多学者建议采取放化疗同期治疗， 化疗能够直接杀灭癌细胞， 增强肿瘤对于放疗的敏感性， 联合两种方式进行治疗可增敏， 提高治疗效果[9-13]。紫杉醇是一种细胞周围特异性药， 能够促进细胞周期同步化， 提高放疗敏感性；奈达铂属于有机铂类抗癌药， 目前在食管癌、非小细胞肺癌、膀胱癌、头颈部癌等的实体瘤治疗中已得到广泛应用[14-16]。本次研究作者就放疗联合紫杉醇与奈达铂同期化疗治疗食管癌的效果进行了分析， 结果显示， 研究组治疗总有效率为85.3%， 明显高于对照组的61.8%， 差异有统计学意义（P

综上所述， 放疗联合紫杉醇与奈达铂同期化疗治疗食管癌可提高治疗效果， 有效控制疾病的发展， 值得应用和推广。

参考文献

[1] 邓颖， 胡洪林， 潘海霞， 等.奈达铂或顺铂联合紫杉醇同步放化疗局部晚期食管癌的近期疗效比较.实用癌症杂志， 2012， 27（6）：596-597， 609.

[2] 刘向阳， 夏小春， 丁华， 等.榄香烯注射液联合放疗与TP方案联合放疗治疗食管癌的比较研究.临床肿瘤学杂志， 2013， 18（4）：348-352.

[3] 赵明宏， 袁琳， 仇建玲， 等.紫杉醇奈达铂化疗同步调强放疗治疗局部晚期食管癌疗效观察.现代中西医结合杂志， 2012， 21（31）：3447-3449.

[4] 毕良文， 张丽珍， 赵滑峰， 等.多西紫杉醇加奈达铂联合同期适形调强放疗治疗食管癌的疗效.中华肿瘤杂志， 2012， 34（9）：710-711.

[5] 康静静， 惠周光， 肖泽芬， 等.食管癌术后放疗同步紫杉醇+奈达铂方案化疗的初探.中华放射肿瘤学杂志， 2016， 25（6）： 571-575.

[6] 庞晓泳， 温尊北， 谢地， 等. 三维适形放疗联合紫杉醇、奈达铂化疗治疗局部晚期食管癌的临床研究. 当代医学， 2014（19）： 37-39.

[7] 蒋亚齐， 汪步海， 陈丽， 等. 适形调强放疗联合紫杉醇和奈达铂化疗治疗颈段和胸上段食管癌. 现代肿瘤医学， 2016， 24（17）：2734-2736.

[8] 王志伟. 调强放疗联合紫杉醇及奈达铂同步化疗治疗食管癌的临床分析. 河南大学， 2015.

[9] 王玉斌， 林玉成， 王建化， 等. 比较紫杉醇联合奈达铂同期放化疗与奈达铂增敏放疗对食管癌的疗效. 中国医师进修杂志， 2014， 37（5）：62-63.

[10] 陆园园， 张西志， 孙长江. 紫杉醇联合奈达铂与5-氟尿嘧啶联合顺铂同期放疗中晚期食管癌的临床观察. 实用癌症杂志， 2012， 27（6）：593-595.

[11] 喻杰， 园园. 周剂量紫杉醇联合奈达铂同步放化疗治疗老年食管癌的临床观察. 中国处方药， 2016， 14（9）：74-75.

[12] 莫凯岚， 陈斯泽， 彭苗， 等. 调强适形放疗联合多西紫杉醇和奈达铂治疗局部晚期食管癌的临床观察. 临床医学工程， 2015， 22（2）：183-185.

[13] 张卫民. 紫杉醇联合奈达铂化疗序贯放疗治疗晚期食道癌的临床观察. 中国科技博览， 2010（8）：283.

篇10

The curative effect of Taxol and Cisplatin concomitant with thoracic radiation therapy for patients with adwanced non-small-cell lung cancer

WANG Hai-rong, ZHOU Qiang, DONG Hua-qiong,et al.Department of tumour,Suining Central Hospital,Suining 629000,China

【Abstract】 Objective Be observed the curative effect and security of mostly project of Taxol and Cisplatin concomitant with thoracic radiation therapy for patients with adwanced non-small-cell lung cancer. Methods Ttaxol 60 mg/m2. d1,8,15 ivgtt; cisplatin 30 mg/m2.ivgtt d1,8,15, pay a great lot of water propnety at one time,defend reactivity of gastric intestines.One cycle is 28 day.For therapy 3-6cycles. At one time pay DXM 4.5 mg and Ranitidine 0.15 g befor chemotherapy 12 h and 3 h.In-phase radiation therapy 1.8-2 Gy everyday, five days every week, general dosage 64-70 Gy/6.5-7 weeks.Results 4patients obtain CR(20%) in 20 ones, while 8 patients obtain PR(40%) and OOR 60%. Conclusion It is efficiency for Taxol and Cisplatin concomitant with thoracic radiation therapy for patients with adwanced non-small-cell lung cancer. There is some side-effect but capable acceptive.

【Key words】 Taxol/ Cisplatin; Thoracic radiation therapy; Non-small-cell lung cancer

作者单位:629000遂宁市中心医院肿瘤科

我院肿瘤科从2007年9月至2008年9月对符合条件的20例晚期非小细胞肺癌实施紫杉醇/顺铂联合同步放疗治疗,均完成治疗4周期以上。结果显示出很好的近期疗效。现将结果报告如下。

1 材料与方法

1.1 临床资料 20例患者均为我院2007年9月至2008年9月收治的患者,经病理学确诊为非小细胞肺癌。中位年龄为62岁,(45~75岁)大多数是男性(70%)部分患者(30%)为IIIb期的晚期非小细胞肺癌。主要病理类型是鳞癌或腺癌。KPS评分70分以上。血常规,肝肾功能及心电图无明显异常。部分患者有胸水但是肿瘤边界在CT及模拟定位机下能清楚辨认。20例患者临床资料见表1。

2 治疗方法

2.1 放疗方法 所有患者都采用真空垫固定,通过模拟定位机定位,确定肿瘤活动度,确定放射靶区。采用适形挡铅技术,保护周围重要脏器。采用等中心照射技术。放射源选择加速器6MVX射线照射,常规分割,每周5次。分成2个阶段。第一阶段照射40 Gy,复查胸部CT,再次定位,缩野避开脊髓,再照射24~30 Gy。

2.2 化疗方法 紫杉醇60 mg/m2.ivgtt d1,8,15,90 min内滴完,顺铂30 mg/m2. ivgtt(避光)d1,8,15,同时适当水化,化疗前后给予昂丹司琼或格拉司琼预防胃肠道反应,28 d为一个周期,共化疗3~6周期。每次化疗前12 h和3 h同时服用地塞米松4.5 mg和雷尼替丁0.15 g。

表1

患者临床资料

项目病例数百分比

年龄 (岁)

≥55 840

性别

男 1470

女630

病理分型

腺癌840

鳞癌 1050

腺鳞癌210

分期

III期1155

IV期 9 45

2.3 同步放疗的方案 每天2 Gy,每周5 d,总放疗量是64 Gy/6.5周~70 Gy。治疗过程中,如出现2度白细胞减少,则在每周的周六和周日给予皮下注射粒细胞集落刺激因子200 μg。除非在粒细胞集落刺激因子给药的情况下白细胞减少仍持续存在,或者严重的其他毒副作用不能坚持,否则放化疗按计划执行,不中断治疗。

3 结果

20例患者中,有1例因重度胃肠道反应完成了3周期治疗。19例完成了4~6周期治疗。所有病例都符合疗效评定条件。

3.1 有效率 按照WHO通用的实体瘤疗效评价标准评价,分为完全缓解,部分缓解解,稳定和进展。20例中,完全缓解4例,部分缓解8例,无变化6例,进展2例。进展的2例于治疗3周期后死亡。总中位生存期13个月,一年后,有90%的患者仍然存活。疗效及生存情况见表2。

表2

紫杉醇/顺铂联合同步放疗治疗晚期非小细胞肺癌的疗效

可评估病例数(n=20)

疗效

CR4(20%)

PR8(40%)

ORR60%

生存情况

中位生存期13

12个月生存率90%

3.2 毒副作用 全部患者均符合毒副作用的评估。

3.2.1 血液学毒性:20例完成3周期以上治疗的患者,1例观测到3度白细胞减少,贫血或血小板减少。有3例在出现2度白细胞减少后给予粒细胞集落刺激因子预防用药。淋巴细胞减少很普遍,3度和4度淋巴细胞减少发生率分别是15%和60%,但是未影响放疗进行。

3.2.2 其他副作用 20例患者,主要的非血液学毒性是食管炎,有6例(30%)出现了3度食管炎,加用激素治疗及对症治疗,2例治疗时间延迟1周。3度和4度放射性肺炎的发生率分别为10%和5%。胃肠道反应很普遍,有1例因重度胃肠道反应完成了3周期治疗。详细情况见表3。

表3

紫杉醇/顺铂联合同步放疗治疗晚期非小细胞肺癌的毒副作用(例,%)

3度4度

血液学毒性

淋巴细胞减少3(15)12(60)

非血液学毒性

食管炎6(30)0(-)

放射性肺炎2(10)1(5)

胃肠道反应10(50)2(10)

4 讨论

肺癌是当今世界上最常见的恶性肿瘤之一。由于环境污染的加剧,以及吸烟人数和吸烟量的增加,近几十年来,世界各国肺癌的发病率和死亡率都有明显升高。我国肺癌发病率在城市中居恶性肿瘤的首位,在农村居第二位,且有明显增高的趋势,并且女性发病率也呈现升高趋势。是预后不佳的恶性肿瘤之一。目前已经引起全世界的广泛关注。

肺癌在临床上分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌两大类。其中非小细胞肺癌约占肺癌总发患者数的80%左右。非小细胞肺癌包括鳞状上皮细胞癌、腺癌、大细胞癌、腺鳞癌、类癌和支气管腺体癌。肺癌的治疗仍然是当今医学的一大难题。

非小细胞肺癌的治疗方法从作用范围看可以分为局部治疗和全身治疗。局部治疗以手术、放疗和微创治疗为主,全身治疗有化疗、生物治疗和中医药治疗。

到目前为止,大多数非小细胞肺癌,一旦确诊就已经是中晚期,所以治疗效果较差。经过几十年的研究,已经找到一些比较有效而毒副作用较轻的治疗方法。为了提高放疗的效果和降低复发的危险,各国对各种不同的化疗药物与放疗的同时应用进行了研究。国外报道,泰索帝/顺铂联合同步放疗取得了较好的临床疗效[1,2,4]。我国肿瘤医务工作者也在积极探索晚期非小细胞肺癌的最佳治疗方法[5,6],我们用紫杉醇/顺铂联合同步放疗治疗晚期非小细胞肺癌取得了与国外相似的结果[7]。

紫杉醇是一种新的抗微管药物,是从短叶紫杉树皮中发现的天然物质,是一种光谱抗癌药,且具有放疗增敏作用[5,6,7]。顺铂也是一种广谱抗癌药,而且也有放疗增敏作用。两药合用增强了抗癌效果,虽然其毒副作用有所增加,但是经过适当的处理,大多数患者能够坚持完成治疗。明显延长了患者的生存时间,提高了生活质量,使晚期肺癌患者看到了希望。

我们认为,紫杉醇/顺铂联合同步放疗治疗晚期非小细胞肺癌可以提高其缓解率和无病生存率,并延长中位生存期。对晚期非小细胞肺癌患者是有效的和可耐受的治疗。这种治疗模式已经成为当今治疗晚期非小细胞肺癌的比较好的方法,值得推广。

参 考 文 献

[1] Moriyama A, Komiya k, Yamamoto N, et al. A phase 1 trial of weekly docetaxel (DTX) and cisplatin (CDDP) concomitant with thoracic radiation therapy (TRT) for patients with unresectable locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC).Ann Oncol,2000,11(suppl 4):110(abstract 500P).

[2] Mudad R, Zakris EL.Concomitant docetaxel, cisplatin and radiation (XRT) in the treatment of locally advaced non-small cell lung cancer (NSCLC): a phase 1 study. Am Soc Clin Oncol,2000,19:544a (abstract 2146A)

[3] Von Hoff DD.The taxoids: same roots, different drugs. Semin Oncol,1997,24(suppl 13): S13-3-S13-10.

[4] Mason K, Staab A, Hunter N, et al. Enhancement of tumor radiorasponse by doctaxel:Involvement of immune system.Int J Oncol,2001,18:599-606.

篇11

合同签订时间：_____年_____ 月_____日

买卖双方遵循平等、自愿、互利、互惠原则，通过_____玉米淀粉批发市场（以下简称市场）互联网络报价、成交达成如下协议

1．标的：符合《淀粉发酵工业用玉米国家标准》（gb/t8613-1999）规定的三等（含）以上非高温烘干玉米，发芽率应在_____%（含）以上。

2．商品代码：______________________________________

3．交割方式：______________________________________

4．数量（批，1批=_____吨）：

5．单价（元/吨）：_________________________ ±地区差价 ±质量品级差价

6．质量品级：买卖双方报价成交时确认的货物品级为符合《淀粉发酵工业用玉米国家标准》（gb/t8613-1999）规定的三等（含）以上非高温烘干玉米。

替代品：由当年_____月开始至次年_____月底期间，可以交割水分_____%（含）以下的新产玉米，免检发芽率，具体标准随指定交割仓库公布。以_____%水分为基础，低于_____水分，不升水；高于_____%水分，执行贴水，贴水=（检验水分-_____）%×交易价格。按周交割的货物品级于报价、成交时已经确定，卖方不得用其他品级的原料玉米替代交割。

7．包装方式：麻袋包装。麻袋重量按_____公斤/条计。麻袋应不破、不漏，卫生要求为无毒害物质污染，无油污，无霉变，无严重的煤灰、石灰、铁锈、泥土、水渍等污染。麻袋机器缝口必须达到两头锁紧双趟标准；手工缝口必须达到双线_____针（含）以上标准。麻袋价格为_____元/条。定量_____±_____公斤/袋。货物数量验收按国家有关规定执行。

8．交货地点：按月交割的货物，买卖双方报价成交时确认的交货地点为市场交割仓库。成交后，由卖方优先选择具体交割仓库，具体交割仓库与长春交割仓库之间的地区差价按市场制发的地区差价标准执行。按周交割的，由卖方优先在报价时选定交货地点，但卖方在站台、码头等指定地点交货时，须经买方同意。具体交货地点之间的地区差价按市场制发的地区差价标准执行。

9．交货日

依据《_____玉米淀粉批发市场交易管理办法（gb本）》设定。 如买卖双方均提请在交割仓库提前交割，经市场批准可约时交割。

10．相关费用：交货日（含当日）之前的仓储、保险等相关费用由卖方承担，交货日之后的仓储、保险等相关费用由买方承担。

11．保证金及货款结算方式：买卖双方的交易保证金及货款由市场代收、代付。交易保证金和货款的支付标准及进度按《_____玉米淀粉批发市场交易管理办法（gb本）》及有关规定执行。

12．检验标准和方法：交货日起三个工作日内，买方如对货物质量有异议，应书面通知市场，由市场指定具有国家授权商（质）检部门按国家规定的标准和方法进行检验。检验费用由买方承担。

13．违约责任

下列行为属违约行为：

（1）未按市场规定及时支付保证金或货款；

（2）卖方未按规定时间交付市场认可的交割仓库存货凭证及相关材料；

（3）卖方交付的货物不符合本合同第1款或6款、第7款规定；

（4）按周交割的，卖方交付的货物品级不符合成交时的约定。

出现第（1）、（2）种情况，由市场代违约方提前交割，如代提前交割在本合同约定的交货日之前无法完成，市场则在交货日起十日内代购或代销相应货物实现交割，代购或代销的损失由违约方承担。代购或代销期间，市场按每天_____元/吨的标准扣划违约方的资金支付给履约方作为赔偿。超过十日仍无法实现交割，则在扣划违约方的赔偿金后按履约方的买卖价格结算退款或退货。由此发生的一切损失概由违约方承担。

篇12

食管癌是我国常见的恶性肿瘤之一，常规治疗以手术和放疗为主，但效果均不理想，预后较差，复发和转移是影响患者远期生存的主要原因。化疗是中晚期食管癌患者的主要治疗手段之一，顺铂(DDP)是传统化疗药物，紫杉醇(PTX)是目前治疗食管癌的新药。随着新药的不断出现，疗效有了明显的提高，目前食管癌5 年生存率为14%左右，同步化放疗是治疗晚期食管癌的有效治疗方法［1］。三维适形放射治疗技术能降低正常组织的受照体积剂量，为提高放射剂量及联合化疗，减少综合治疗的毒副反应提供了更大空间［2］。现对河南省安阳市肿瘤医院90例中晚期食管癌患者，运用紫杉醇与顺铂同步化疗联合三维放疗治疗后临床疗效分析总结，如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 现有我院90例中晚期食管癌患者，其中男56例，女34例，年龄在37~76岁之间，平均年龄约为63.4岁。原发病变长度小于10 cm，全部病例无锁骨上淋巴结转移和声音嘶哑，经X 线、CT、B 超等检查无远处转移。病变部位食管上段35例，中段41例，下段14例。KPS 评分均≥70 分，均行胃镜或消化道钡餐透视检查，并经病理证实鳞癌82例、腺癌8例，均为初诊患者。以上患者均不能手术或者患者不同意手术，无严重的主要脏器功能障碍，血常规、肝、肾功能及心脏功能基本正常。

1.2 化疗方案 放疗第1 周给予紫杉醇135 mg/m2，第1天，顺铂20 mg/m2，第1~3天，放疗第4 周时，做第2个疗程的化疗。放化疗期间化疗药物剂量调整：若出现Ⅲ级或Ⅲ级以上的血液系统毒性，第2 个疗程化疗药物减量30%，若出现Ⅰ级以上的肾损害，减去第2 个疗程的顺铂。28 d 为1 个周期，2 个周期后CT 或B 超等检查评价疗效。紫杉醇使用前常规预防性应用地塞米松、非那根和西米替丁抗过敏，化疗前半小时应用5-HT3 受体拮抗剂止吐治疗。每例患者至少应用化疗2 个疗程。

1.3 三维适形放射治疗 在CT模拟定位机定位，TPS 计划系统勾画肿瘤体积、临床靶体积和计划靶体积。临床靶体积包括原发灶及其前后左右外扩1.0 cm的组织，上下外扩3.0 cm 左右，计划靶体积主要考虑摆位误差和靶区移动，一般在临床靶体积外放0.55 cm，根据剂量体积直方图设计出优化的治疗方案。90％的等剂量线包括计划靶体积并以该等剂量线作为处方剂量，脊髓受照量在40 gy以下，肺受照20 gy体积占全肺体积百分比＜30％。放疗剂量60 gy为22 例，＞60 gy为18 例。均进行常规分割照射，即1 次/d，每周5 次，每次剂量1.8~2.0 gy，疗程6~7 周。

1.4 方法 将我院90例中晚期食管癌患者随机分为两组：常规放疗组45例，进行三维适形放射治疗；化放疗组45例，进行紫杉醇与顺铂同步化疗联合三维放疗治疗。对其治疗后临床疗效及不良反应进行分析总结，两组病例在性别、年龄、病情等方面差异无统计学意义。

1.5 临床疗效

1.5.1 近期疗效 按世界卫生组织(WHO)实体肿瘤客观疗效评价标准进行评价，肿瘤灶退缩评价根据治疗前后胸部CT 或MRI、食管钡餐造影的改变进行。完全缓解(CR)：肿瘤完全消退至少维持4周；部分缓解(PR)：肿瘤消退>50%，至少维持4周且无新病灶出现；无变化(NC)：肿瘤消退< 50% 或增大< 25%；病变进展(PD)：肿瘤增大>25% 或出现新病灶。总有效率为(CR+PR)。

1.5.2 远期疗效比较两组患者的1、2、3 年生存率。

1.6 统计学方法应用SPSS 13.0统计软件采用χ2检验对资料进行分析，P

2 结果

2.1 两组90例晚期食管癌患者分组治疗后临床疗效评价分析。

总结，常规放疗组治疗后总有效率20例占44.4%，化放疗组治疗后总有效率26例占57.8%。化放疗组治疗后临床疗效明显好于常规放疗组。

2.2 两组90例晚期食管癌患者分组治疗后远期疗效分析。

总结，化放疗组与常规放疗组的长期生存率比较，化放疗组的长期生存率均高于常规放疗组，差异有统计学意义(P

3 讨论

食管癌具有特异的解剖生理结构，外膜为疏松结缔组织与周围结缔组织连接，故食管癌侵入外膜时可累及附近器官。食管黏膜层、黏膜下层和外膜内的淋巴毛细管交汇成网，临床上易出现多中心病灶及淋巴转移。紫杉醇通过促进蛋白质组装成微管及阻止其解聚，使微管的生理功能受到破坏，从而抑制肿瘤细胞的有丝分裂，最终导致肿瘤细胞的死亡，还具有抗肿瘤血管形成和诱导肿瘤细胞凋亡的作用［3］。顺铂是细胞周期非特异性药物，可与癌细胞DNA 交联，使癌细胞DNA 损伤不能修复，据报道，紫杉醇单用或与顺铂联合治疗晚期食管癌患者的有效率在40% 左右［4］。食管癌传统放疗受正常肺组织、脊髓、心脏等重要器官的限制, 同时食管解剖部位深度变化明显, 导致放疗中剂量难提高和剂量分布非常不均匀, 可能是造成患者放疗后局部复发的一个重要原因。三维适形放射治疗的优点是可以提高靶区照射剂量，但是周围正常组织受照射剂量明显降低，这样就明显的减轻了周围正常组织的放射性损伤。而单纯化疗药物在食管局部浓度不能达到治疗量，对肿瘤局部控制不理想。目前不能手术食管癌同期放化疗治疗模式效果较好已成共识［5］。

总之，紫杉醇与顺铂同步化疗联合三维放疗治疗中晚期食管癌患者，不仅治疗原发灶使肿瘤缩小，而且全身的隐匿病灶亦可得到早期治疗，可提高局控率，改善生存率可提高远期生存率。

参 考 文 献

［1］ 仇红艳.同期放化疗综合治疗食管癌临床观察.实用癌症杂志,2005,20(5):527.

［2］ 吴学辉.三维适形放疗同步化疗治疗中晚期食管癌的疗效与安全性观察.山东医药, 2009, 49(9):75-76.